2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》考点试卷(5)
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、对于多层及高层钢结构安装工程的说法，正确的是（ ）。
A．所有构件的中心线及标高基准点等标记必须齐全
B．结构楼层标高可以按相对标高进行控制
C．上层柱的定位轴线可从下层柱的轴线引上
D．柱、梁、支撑等构件的长度尺寸应等于构件的设计长度尺寸，偏差控制在允许范围之内
2、某工程项目招投标过程中，由3个建筑企业组成联合体组成一个联合体共同投标，其中成员甲建筑企业具有房建一级资质，成员乙企业拥有房建二级资质，成员丙企业拥有房建三级资质，则该联合体的房建专业资质应认定为（ ）。
A．一级
B．二级
C．三级
D．无效
3、防水涂料的胎体增强材料进场应检验的项目是（ ）。
A．低温柔性
B．耐热性
C．不透水性
D．延伸率
4、通常情况下，BCWS在整个工作实施过程应保持不变，但当（ ）时则会有变化。
A．市场材料价格发生变化
B．市场人工费发生变化
C．项目措施项目发生变化
D．合同有变更
5、适用《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的工程是（ ）。
A．我国建筑企业在柬埔寨建设的民用住宅
B．汶川地震后灾民临时安置房
C．村民李某自建的二层楼房
D．美国建筑企业在无锡新建的别墅群
6、某分项工程实物工程量为1500㎡，该分项工程人工时间定额为0.1工日/㎡，计划每天安排2班，每班5人完成该分项工程，则在组织流水施工时其流水节拍为（ ）d。
A．15
B．30
C．75
D．150
7、关于混凝土养护的说法，正确的是（ ）。
A．通常为混凝土浇筑完毕后8～12h内，开始进行自然养护
B．在已浇筑的混凝土强度未达到1．0N/mm2以前，不得在其上踩踏或安装模板
C．硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，养护时间不得少于5d
D．火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥拌制的混凝土，养护时间不得少于12d
8、材料采购时，对于不需要进行合格分供方审批的一般材料，采购金额在（ ）必须签订订货合同。
A．5万元(含5万元)以上
B．5万元(不含5万元)以上
C．10万元(含10万元)以上
D．10万元(不含10万元)以上
9、关于卷材防水的说法，正确的是（ ）。
A．冷粘法铺贴卷材时，接缝口密封材料封严宽度不应小于100mm
B．底板卷材防水层的细石混凝土保护层厚度应不小于50mm
C．两幅卷材短边和长边搭接宽度均不应小于100mm
D．多层卷材上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开200mm以上
10、工程量清单出现的漏项或设计变更引起的工程量增减，其相应的综合单价应由（ ）提出。
A．发包方
B．监理方
C．工程师
D．承包方
11、施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1．5kg／m2的有机装饰涂料，可作为（ ）级装修材料使用。
A．A
B．B1
C．B2
D．B3
12、 玻璃板隔墙应使用（ ）。
A．压花玻璃
B．镀膜玻璃
C．钢化玻璃
D．中空玻璃
13、 建筑工程项目质量管理的首要步骤是（ ）。
A．编制项目质量计划
B．明确项目质量目标
C．项目各阶段的质量控制
D．对项目质量管理工作制定预防和改进措施
14、 下列深基坑工程挖土方案中，属于无边护结构挖土的是（ ）。
A．墩式挖土
B．盆式挖土
C．放坡挖土
D．逆作挖土
15、组织施工现场的定期安全检查的是（ ）。
A．专业工程技术人员
B．项目安全总监
C．项目总工程师
D．项目经理
16、 按照《招标投标法》规定，下列关于开标的说法，正确的是（ ）。
A．应在提交投标文件截止时间公开进行，并由招标人主持
B．应在提交投标文件截止时间公开进行，并由招投标管理行政工作人员主持
C．应在招标文件确定的某一时间公开进行，并由招标人主持
D．应在招标文件确定的某一时间公开进行，并由招投标管理行政工作人员主持
17、防止建筑幕墙构件腐蚀所采取的隔离措施是在（ ）之间衬隔离垫片。
A．铝合金型材与不锈钢紧固件
B．铝合金上、下立柱
C．铝合金型材与镀锌钢连接件
D．防雷均压环与连接钢材
18、 无圈梁或垫梁时，板、次梁与主梁交叉处钢筋绑扎的是（ ）。
A．板的钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下
B．次梁钢筋在上，板的钢筋居中，主梁钢筋在下
C．主梁钢筋在上，次梁钢筋居中，板的钢筋在下
D．板的钢筋在上，主梁钢筋居中，次梁钢筋在下
19、施工项目管理规大纲划分为施工项目管理（ ）和施工项目管理实施规划。
A．规划大纲
B．管理目标
C．规划目标
D．组织构架
20、 按价值工程的原理，下列各种途径不可能提高产品价值的是（ ）。
A．功能不变，成本降低
B．功能略有下降，成本大幅度降低
C．成本不变，功能提高
D．功能略有提高，成本大幅度提高
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
21、关于建设档案管理的说法，不正确的有（ ）。
A．施工单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的 建设工程档案
B．缓建的工程档案应当暂由施工单位保管
C．撤销单位的工程建设档案，应当向上级主管机关或者城建档案馆移交
D．凡结构和平面布置等改变的，应当重新编制建设工程档案，并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送
E．城市地下管线普查和补测补绘形成的地下管线档案应当在普查、测绘结束后1个月内接收进馆
22、关于建筑材料的复试结果处理的说法，正确的有（ ）。
A．出现不合格项目应及时向建筑施T企业主管领导和当地政府主管部门、质量 监督站报告
B．影响结构安全的不合格建材应在48h内向以上部门报告
C．当建设单位或监理人员对建筑施工企业试验室出具的试验报告有异议时，可委 托法定检测机构进行抽检
D．依据标准需重新取样复试时，复试样品的试件编号应与初试时相同
E．初试与复试报告均应进人工程档案
23、对于防水工程施工质量事故的处理，下列说法正确的有（ ）。
A．卷材屋面开裂，用焦油麻丝补缝时，先清理裂缝两边宽各30mm的绿豆砂保护层，再灌上油膏即可
B．卷材屋面中等流淌，采用接槎法处理时，先铲除槎口边缘150mm处的保护层，新旧卷材槎口分层对接，最后将两面一层新卷材搭人旧卷材150mm并压平
C．屋面卷材起鼓时，如起鼓直径100mm以下，可抽气灌胶，上面压几块砖，几天后再将砖移去即可
D．山墙、女儿墙部位漏水，凿除开裂和剥落的压顶砂浆，重抹1：(2～2.5)水泥砂浆，并做好滴水线
E．地下防水工程中渗漏，可根据渗漏、水压大小情况，采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏
24、 建筑外墙金属窗、塑料窗复试内容有（ ）。
A．气密性
B．抗风压性能
C．水密性
D．甲醛含量
E．耐久性
25、 下列各项中，属于常用危险源辨识方法的有（ ）。
A．专家调查法
B．因果分析法
C．事件树分析法
D．安全检查表法
E．故障树分析法
26、 属于体育场地设施工程的是（ ）。
A．高尔夫球场
B．田径场跑道面层
C．体育馆空调系统
D．篮球馆装修工程
E．游泳馆水处理系统
27、根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222--1995的规定，中、小学校内部装修其顶棚、墙面、地面、隔断所采用的装修材料正确的有（ ）。
A．顶棚A级
B．墙面B1级
C．地面B1级
D．隔断B1级
E．窗帘Bl级
28、 下列各项中，建筑在施工和使用期间应进行变形测量的有（ ）。
A．地基基础设计等级为甲级
B．复合地基或软弱地基上设计等级为乙级
C．加层或扩建
D．受邻近深基坑开挖施工影响
E．所有建筑均应进行
29、关于胶合板做为装修材料使用时的说法，正确的有（ ）。
A．当胶合板表面涂覆一级饰面防火涂料时，可作为B1级装修材料使用
B．当胶合板表面涂覆一级饰面防火涂料时，可作为A级装修材料使用
C．当胶合板用于顶棚和墙面装修并且不内含电器、电线等物体时，宜仅在胶合板表面涂覆防火涂料
D．当胶合板用于顶棚和墙面装修并且含有电器、电线等物体时，胶合板的内外表面及相应的木龙骨应采用阻燃浸渍处理，达到B1级
E．当胶合板用于顶棚和墙面装修并且含有电器、电线等物体时，胶合板的外表面应涂覆防火涂料两遍，达到A级
30、 关于建筑安装工程费用按照造价形成划分，其组成部分有（ ）。
A．人工费
B．材料费
C．规费
D．企业管理费
E．措施项目费
三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)
31、 背景
由某企业承建某多功能现代化商务综合大厦，地上46层，地下3层，全现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构，主体结构采用泵送混凝土等新技术。建筑物周边都十分接近规划用地红线，周边建筑及地下管线对因工程基坑开挖引起地层变形移动影响十分敏感，且基坑北面邻近地铁。该工程地下室基坑开挖深度较大，为确保基坑开挖安全编制了专项施工方案，专家论证并由安全总监签字确认后实施。该地下室位于总厚度达40多米的淤泥质土之中，根据本工程的特点，经多方案比较，决定基坑围护结构采用80cm厚的地下连续墙，而支护结构则为五道钢筋混凝土水平支撑的总体方案。经验算，可以满足结构变形和稳定要求，确保地下室开挖施工不至于影响地铁的正常运行、周边道路、建筑物及各种地下管线的正常使用。在工程施工中发生如下事件：
事件一：本工程地下水位较高，约为-0. 5m，开挖范围位于淤泥质土体内，含水量大，施工必须事前采取降水措施，因基坑围护是采用地下连续墙，具有较好的挡水和抗渗性能。结合实际情况，决定采用轻型井点降水并编制了降水施工方案。
事件二：根据地质勘察资料、上部结构形式、荷载和施工条件等情况，基础施工采用人工挖孔扩底灌注桩与平板式筏形基础，板厚2m，桩基承台连同地下室的筏形基础同时展开施工。基础底板厚2m，桩基承台厚1.8m，混凝土强度等级C40，抗渗等级P8。由于承台和筏板混凝土浇筑量大，在开始阶段施工中出现了少许裂缝。为确保施工质量，项目部制定了以下控制裂缝的措施：
(1)优先选用低水化热的普通硅酸盐水泥拌制混凝土，并适当加入木质素磺酸钙减水剂。
(2)在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当提高水灰比，减少水泥用量。
(3)降低混凝土的浇筑温度，控制混凝土内外温差在30℃以内。
(4)分层分块逐步浇筑，加强养护，及时对混凝土进行覆盖保温、保湿材料。
(5)预埋冷却管，通入循环水将混凝土内部降温。
事件三：在进行办公楼大厅顶盖模板支架预应力混凝土空心板现场浇筑施工时，发生模板支撑体系坍塌事故，造成6人死亡、12人受伤。经有关部门调查，造成事故主要原因是模板支架搭设质量不符合要求；现场搭设模板支架中使用的部分钢管材料存在质量缺陷；施工现场管理存在严重问题。事后，建设行政主管部门对该施工企业作了相应的行政
处罚，公安机关依法对有关责任单位的涉案人员追究刑事责任。
问题
(1)请指出本案例中有哪些不妥之处，并分别说明理由。
(2)分析说明事件二承台和筏板混凝土浇筑中出现裂缝的主要原因是什么？
(3)事件三工程事故可定为哪级事故？并说明理由。
(4)事件三事故类型是什么？建筑工程施工现场常见事故还有哪些？
(5)结合事件三中部分钢管材料存在质量缺陷的问题，说明进场材料质量控制的要点主要有哪些（至少列出四项）?
32、背景
某办公楼工程，地上8层，采用钢筋混凝土框架结构，设计图中有一层地下车库，外墙为剪力墙，中间部位均为框架结构。填充墙砌体采用混凝土小型空心砌块砌体。
本工程基础底板为整体筏板，由于当地地下水平埋深比较浅，混凝土设计标号为C30P8，总方量约1300立方米，施工时采用2台HBT60混凝土拖式地泵连续作业，全部采用同一配合比混凝土、一次性浇筑完成。
填充墙砌体施工过程一切正常，在对砌体子分部工程进行验收时，发现地上5层砌体某处开裂，验收如何进行验收各方存在争议，故验收未能继续进行。后因监理工程师一再要求返工，故将开裂处拆除重砌，再次验收通过。
本工程竣工验收时，勘察单位未能参加，质量监督部门认为竣工验收过程勘察单位没有参加，视为竣工验收过程组织不符合程序，责成建设单位另行重新组织竣工验收。
问题
(1)用于检查结构构件混凝土强度的试件应如何留置？针对本案例，基础底板混凝土强度标准养护试件应取多少组？并简述过程。
(2)本案例中基础底板混凝土抗渗性能试件应如何留置？简述过程（精确到个数）。
(3)砌体结构子分部工程质量验收前，应提供哪些文件和记录？
(4)对有裂缝的砌体应如何进行验收？针对本案例中裂缝，应如何处理？
(5)质量监督部门对竣工验收过程的说法是否正确，并简述理由。
33、背景
某工程项目总承包单位上报了如下施工进度计划网络图(时间单位：月)，并经总监理工程师和业主确认。施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位施工至D工作时，由于业主在细部设计上提出了新要求，设计单位重新进行了设计。造成D工作施工时间延长了2个月，施工单位人工费、机械费损失2 万元，施工单位提出了工期、费用索赔要求。
事件二：施T单位施工到H工作时，由于业主自行采购的工艺设备提前到场，业主要求提前工期，施T．单位增加了劳动力及材料，将H工作施工时间缩减至7个月。施工单位提出了措施费2万元的索赔要求。
问题
(1)指出原施工进度计划网络图的关键线路，并写出总工期。
(2)事件一中，施工单位的索赔是否合理，并分别说明理由。
(3)事件二中，施工单位的索赔是否合理，并说明理由。
(4)指出经调整后网络计划的关键线路，并列式计算工作C、丁．作E的总时差、自由时差，以及实际总工期。
34、背景
某住宅小区工程基坑南北长400m，东西宽200m。沿基坑四周设置3.5m宽环形临时施工道路(兼临时消防车道)，道路离基坑边沿3m，并沿基坑支护体系上口设置6个临时消火栓。监理工程师认为不满足相关规范要求整改。
该工程中有一栋高层住宅结构为28层全现浇钢筋混凝土结构，使用两台塔式起重机。
工地环行道路一侧设临时用水、用电，不建现场民工住房和现场混凝土搅拌站。
问题
(1)指出监理工程师要求整改的具体错误之处，并分别说明理由。
(2)施工平面图的设计原则是什么?
(3)进行塔楼施工平面图设计时，以上设施布置的先后顺序是什么?
(4)如果布置供水，需要考虑哪些用水?如果按消防用水的低限(101/s)作为总用水量，流速为1.5m/s，管径选多大的?
35、 背景
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计量和工程款的支付。工程施工过程中，发生下列事件：
事件一：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。
事件二：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。
事件三：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时间进行工程清理和修
复作业。
问题
(1)乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理?说明理由。
(2)乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定?
(3)对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求，该如何处理?说明理由。
2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》考点试卷(3)
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、当采用插入式振捣器振捣混凝土时，振捣器插入下层混凝土内的深度应不小于（ ）。
A．30mm
B．50mm
C．80mm
D．100mm
2、砌体结构中，最常见的砌筑方法是（ ）。
A．挤浆法
B．刮浆法
C．满口灰法
D．“三一”砌筑法
3、某工程划分为3个施工过程在5个施工流水段组织加快的成倍节拍流水施工。流水节拍值分别为4d、2d、6d，该工程的施工总工期为（ ）d。
A．14
B．16
C．20
D．28
4、
A．HPB300
B．HRB335
C．HRB400E
D．HRBF500E
5、最接近“交钥匙总承包”的是（ ）承包模式。
A．BT
B．DB
C．BOT
D．EPC
6、采用静力压桩法施工时，先将桩压入土中（ ）左右停止，校正桩的垂直度后，再继续压桩。
A．0．5m
B．1．0m
C．1．5m
D．2．0m
7、建筑装饰装修工程计价计算基础多采用（ ）。
A．定额材料费
B．定额机械费
C．定额人工费
D．定额人工费和材料
8、某建筑工程，在地基基础土方回填过程中，承包人未通知发包人验收情况下即进行了土方回填。事后，发包人要求对已经隐蔽的部位重新进行剥露检查，检查发现质量符合要求，在此情况下，所发生的费用应由（ ）承担，并应承担工期延误的责任。
A．发包人
B．承包人
C．发包人和承包人共同
D．监理单位
9、混凝土标准养护应在标养室或标养箱中进行，规范规定的标准养护温度、湿度为（ ）。
A．20±2℃，90%
B．20±3℃，90%
C．20±2℃，95%
D．20±3℃，95%
10、关于保温工程质量的说法，正确的是（ ）。
A．屋面泡沫混凝土分层浇筑、终凝后应进行至少14d的保湿养护
B．屋面保温材料必须在环境温度零度以上施工
C．在5级以上大风天气和雨天外墙保温工程不得施工
D．底层距室外地面3m高的范围内须铺设加强网
11、 设计无要求时，降水工作应持续到（ ）施工完成。
A．底板
B．基础
C．回填土
D．主体结构
12、 永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣外露最小限值是（ ）扣。
A．1
B．2
C．3
D．4
13、 承、发包人以《建设工程施工合同(示范文本)》(GF－2013－0201)签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正
确处理方式是（ ）。
A．承包人应提请建设行政主管部门组织验收
B．视为通过验收，以提请竣工验收报告之日为验收合格日
C．视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日
D．继续等待验收
14、 关于硅酮结构密封胶剥离试验的说法，不正确的是（ ）。
A．半隐框、隐框玻璃幕墙组件，每100个组件抽到1件进行剥离试验
B．将已固化的结构装配组件的结构胶部位切开，在切开剥离后的玻璃和铝框上进 行结构胶剥离试验
C．顺着胶条方向做一个切割面，由该切割面沿铝框基材面切出两个长度约50mm 的垂直切割面
D．切割面用手捏住，以大于90°的角度向后撕扯结构胶，然后观察剥离面破坏 情况
15、 基坑验槽前，要求（ ）提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。
A．建设单位
B．勘察单位
C．设计单位
D．土方施工单位
16、 关于抹灰工程施工流程的说法，正确的是（ ）。
A．基层处理→浇水湿润→墙面充筋→抹灰饼→分层抹灰→设置分格缝→保护成品
B．基层处理→浇水湿润→抹灰饼→设置分格缝→分层抹灰→墙面充筋→保护成品
C．基层处理→浇水湿润→抹灰饼→墙面充筋→分层抹灰→设置分格缝→保护成品
D．基层处理→浇水湿润→抹灰饼→墙面充筋→设置分格缝→分层抹灰→保护成品
17、 关于建设单位提请城建档案管理机构对地下管线工程档案进行专项预验收时机的说法，正确的是（ ）。
A．竣工验收前
B．覆土前
C．竣工验收备案前
D．工程移交使用前
18、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A．1h内
B．2h内
C．4h内
D．8h内
19、 关于室内防水高度的说法，正确的是（ ）。
A．地面四周与墙体连接处，防水层应往墙面上返150mm以上；有淋浴设施的厕浴间墙面，防水层高度不应小于1.2m，并与楼地面防水层交圈
B．地面四周与墙体连接处，防水层应往墙面上返200mm以上；有淋浴设施的厕浴间墙面，防水层高度不应小于1.5m，并与楼地面防水层交圈
C．地面四周与墙体连接处，防水层应往墙面上返250mm以上；有淋浴设施的厕浴间墙面，防水层高度不应小于1.6m，并与楼地面防水层交圈
D．地面四周与墙体连接处，防水层应往墙面上返250mm以上；有淋浴设施的厕浴间墙面，防水层高度不应小于1.8m，并与楼地面防水层交圈
20、 重要的建筑和高层建筑，屋面防水设防道数最小限值是（ ）。
A．一道
B．二道
C．三道
D．四道
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
21、 某现浇钢筋混凝土楼盖，主梁跨度为8．4m，次梁跨度为4．5m，次梁轴线间距为4．2m，施工缝宜留置在()的位置。
A．距主梁轴线1m，且平行于主梁轴线
B．距主梁轴线1．8m，且平行于主梁轴线
C．距主梁轴线2m，且平行于主梁轴线
D．距次梁轴线2m，且平行于次梁轴线
E．距次梁轴线1m，且平行于次梁轴线
22、 关于建筑安装工程费用按照造价形成划分，其组成部分有（ ）。
A．人工费
B．材料费
C．规费
D．企业管理费
E．措施项目费
23、 属《起重吊装检查评分表》中保证项目的有（ ）。
A．施工方案
B．作业人员
C．起重吊装
D．高处作业
E．钢丝绳与地锚
24、 按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF－2013－0201)规定，工程变更价款的方法是（ ）。
A．合同中只有类似变更工程价格，可以参照类似价格
B．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格
C．按照合同订立时合同履行地的价格
D．合同中没有适用或类似变更工程价格，由承包人提出变更报告，经工程师确认
E．承包人不同意确认价格，可将争议按照约定诉讼或仲裁
25、 排降水危及基坑及周边环境安全时，应采用的措施有（ ）。
A．截水
B．回灌
C．抽水
D．排水
E．降水
26、关于混凝土的说法中，正确的是()。
A．划分强度等级的依据是立方体抗压强度
B．混凝土标准抗压强度试件三块为一组
C．钢筋混凝土结构，混凝土的强度等级应不低于C20
D．采用钢绞线、钢丝作预应力筋的混凝土强度等级不宜低于C30E．预应力混凝土强度等级不应低于C20
27、 关于砌体工程质量验收的说法，正确的有（ ）。
A．施工现场砌块应按品种、规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2m
B．蒸压加气混凝土砌块砌筑前，砌块应提前1～2d浇水湿润
C．施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d
D．填充墙与承重主体结构间的空（缝）隙部位施工，应在填充墙砌筑7d后进行
E．散热器卡具安装处砌筑的小砌块在施工前用C15（或Cb15）的混凝土将其孔洞灌实
28、下列基坑工程中，可判定为一级基坑的有（ ）。
A．支护结构做主体结构的一部分的基坑
B．开挖深度8m的基坑
C．开挖深度5m的某重要工程的基坑
D．基坑范围内有重要管线须严加保护的基坑
E．与邻近建筑物，重要设施的距离在开挖深度以内的基坑
29、浅基坑的支护形式包括（）
A．型钢桩横挡板支撑
B．挡土灌注桩支护
C．短桩横隔板支撑
D．斜柱支撑
E．水泥土桩墙
30、 施工现场电焊、气割场所的防火要求正确的有（ ）。
A．乙炔发生器和氧气瓶之间的存放距离不得少于3m
B．焊工应持证上岗，没带证时可以向工长说明便可上岗操作
C．氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整而有效，否则严禁使用
D．乙炔发生器和氧气瓶使用时两者的距离不得少于9m，与易燃易爆物品的距离不得少于20m
E．施工现场的焊、割作业，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”，规定
三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)
31、 背景
北方某市新建市民图书馆工程，为全现浇框架剪力墙结构，周圈为框架结构，核心筒为剪力墙体，该图书馆地上12层，施工时核心筒部位进度提前周圈框架一层。
本工程剪力墙采用大钢模，框架部分模板体系采用覆膜多层板。结构施工期间正值秋季大风天气，风力达五级以上，对高处作业安全造成极大影响。考虑到工期紧张，仍继续进行结构施工。
为了抢工期，施工单位拟尽早拆除模板，进入后续施工，监理工程师以施工单位上报模板专项施工方案中缺少模板拆除相关内容为由，不予批准。
问题
(1)风力达五级时，施工单位继续作业是否妥当？简述理由。
(2)简述高处作业的基本安全要点？
(3)监理工程师做法是否妥当？并简述理由。
(4)简述模板专项施工方案应包括哪些主要内容？
(5)简述模板拆除的时机及拆除顺序和方法有何规定？
32、背景
某市政务服务中心办公大楼工程，地下为3层连体车库，地上20层。裙房4层，檐高27m，报告厅混凝土结构局部层高8m，演艺厅钢结构层高8m。框架剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。桩基、裙房采用落地式钢管脚手架。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对基础工程施工安全隐患的主要表现形式进行了分析，归纳为挖土机械作业无可靠的安全距离；没有按规定放坡或设置可靠的支撑；设计的考虑因素和安全可靠性不够；地下水没做到有效控制；土体出现渗水、开裂、剥落。监理工程师认为分析不全。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中基础工程施工安全控制的主要内容是挖土机械作业安全；边坡与基坑支护安全；降水设施与临时用电安全等3项。监理工程师认为不全。
事件三：项目部编制了《土方开挖专项施工方案>。主要内容应包括：放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度。监理工程师认为分析不全。
事件四：项目部编制了《土方开挖监控方案》。主要内容应包括：监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求。监理工程师认为不全。
事件五：项目部编制了《脚手架专项施工方案》。其中对脚手架的阶段验收进行了规定：脚手架基础完工后，架体搭设前；每搭设完10～13m高度后或3～5步后；作业层上施加荷载前。同时规定：脚手架定期检查的主要内容包括杆件的设置与连接，连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求；地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空，扣件螺栓是否松动；是否有超载使用现象。监理工程师认为不全。
问题
(1)事件一中，基础工程施工安全隐患的主要表现形式还应包括哪些内容？
(2)事件二中，基础工程施工安全控制的主要内容还应包括哪些？
(3)事件三中，《土方开挖专项施工方案》主要内容还应包括哪些？
(4)事件四中，《土方开挖监控方案》主要内容还应包括哪些？
(5)事件五中，脚手架的阶段验收还应包括哪些？脚手架定期检查的主要内容还应包括哪些？
33、背景
某新建办公楼工程，主楼建筑面积29600㎡的，地上16层，地下1层，基础埋深4m，现浇混凝土框架剪力墙结构。附楼建筑面积5000㎡混合结构，地上3层。地下防水采用防水混凝土附卷材防水，屋面采用卷材防水，室内采用涂料防水。土方开挖采用放坡
形式。预制桩地基，筏板基础。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生如下事件：
事件一：土方开挖过程中，边坡局部塌方，使地基土受到扰动，承载力降低，严重了影响建筑物的安全。监理单位认为原因是基坑开挖坡度不够。要求清除塌方后作临时性支护措施。
事件二：预制桩施工中桩身断裂。桩在沉人过程中，桩身突然倾斜错位，桩尖处土质条件没有特殊变化，而贯人度逐渐增加或突然增大；同时，当桩锤跳起后，桩身随之出现回弹现象。项目部分析原因是桩人土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧。采取的措施是在稳桩过程中及时纠正垂直，接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上，接头处要严
格按照操作规程施工。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件三：主楼地上一层楼板钢筋验收时，发现柱、板主筋错位，个别保护层不够。
项目部分析原因是钢筋未按照设计或翻样尺寸进行加工和安装。防治措施是现场钢筋加工应严格按照设计和现场翻样的尺寸进行加工和安装。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件四：一层电梯侧墙模板拆除后混凝土表面出现麻面、露筋、蜂窝、孔洞现象。
项目部分析原因是表面不光滑、安装质量差，接缝不严、漏浆，模板表面污染未清除；木模板在混凝土入模之前没有充分湿润，钢模板脱模剂涂刷不均匀；钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。防治措施是：模板使用前进行表面清理，保持表面清洁光滑，钢模应保证边框平直，组合后应使接缝严密，必要时可用胶带加强，浇混凝土前应充分湿润或均匀涂刷脱模剂。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件五：二层顶板发现混凝土收缩裂缝。项目部分析原因是混凝土原材料质量不合格，如骨料含泥量大等；水泥或掺合料用量超出规范规定。防治措施是选用合格的原材料。监理工程师认为分析不够，措施不全。
问题
(1)事件一中，事故原因、防治措施还应有哪些？
(2)事件二中，事故原因、防治措施还应有哪些？
(3)事件三中，事故原因、防治措施还应有哪些？
(4)事件四中，事故原因、防治措施还应有哪些？
(5)事件五中，事故原因、防治措施还应有哪些？
34、1．背景
A建筑安装工程公司以施工总承包的方式承接平安大厦工程施工，在征得建设单位同意后将基坑工程分包给具备相应资质条件的B建筑公司。就双方的相关责任划分，分包合同中作出如下约定：B公司对其施工范围内的工程施工总平面布置自行确定如何布置并修改；B公司负责编制施工组织设计及对施工现场的安全生产负总责。施工过程中发生如下事件：
事件一：基坑深12m，B公司编制了基坑专项施工方案，并组织包括A公司总工程师和业内其他专家共6人组成专家组，对基坑施工专项方案进行了论证，然后报监理审批后实施。
事件二：基坑采用“水泥土搅拌桩止水帷幕+灌注桩+预应力锚杆”支护体系，基坑开挖及支护过程顺利，但在地下结构施工过程中发生侧壁坍塌事故，所幸事故发生在夜间，未造成人员死亡，仅轻伤4人，直接经济损失多达1600万元。
事件三：事故调查过程中，调查组发现基坑支护体系施工过程质量均合格。在基坑基本施工完毕，坑内出土马道最终收土时，用小型长臂挖掘机靠近坑边作业，基坑边局部承过大导致围护桩位移过大而坍塌。
2．问题
(1)指出分包合同中关于责任约定的错误之处，并说明理由。
(2)指出事件一中的不妥之处，并分别给出正确做法。
(3)事件二中事故属于什么等级?该等级事故的判定标准是什么?
(4)事件三中，造成基坑边坡或支护事故的原因还可能有哪些(最少列出三项)?
35、背景
某建筑公司于9月份新开工某大型高档商住小区项目，共计建筑面积22万m，地上层数38层，其中地下三层到地上六层为商业建筑，其余为民用住宅。由于本工程位于中心城区，属于该市重点工程，施工单位对安全工作非常重视。施工总承包单位成立了项目部组织施工。施工过程中发生如下事件：
事件一：项目开工一个月后，施工总承包单位对项目进行安全检查。通知中明确了建筑工程施工安全检查主要查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安全防护。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中规定：建筑工程施工安全检查的主要形式为日常巡查、专项检查、定期安全检查。监理工程师认为不全。
事件三：项目部编制了《安全生产管理措施>。其中规定：安全检查的要求有根据检查内容配备力量，抽调专业人员，确定检查负责人，明确分工；明确检查目的和检查项目、内容及检查标准、重点、关键部位；对现场管理人员和操作工人不仅要检查是否有违章指挥和违章作业行为，还应进行“应知应会”的抽查，以便了解管理人员及操怍工人的安全素质。对于违章指挥、违章作业行为，检查人员可以当场指出、进行纠正。监理工程师认为不全。
事件四：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中规定：建筑工程安全检查在正确使用安全检查表的基础上，可以采用“听”“问”“看”等方法进行。
事件五：针对某单体工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下表所示，表中已填有部分数据。
该工程“安全管理检查评分表”、“模板工程检查评分表”、“高处作业检查评分表”、“施工机具检查评分表”、“塔式起重机与起重吊装检查评分表”等分表的实得分分别为81、86、79、82、82分。
该工程使用了多种脚手架，落地式脚手架实得分为82分，悬挑式脚手架实得分为80分。
“文明施工检查评分表”中“现场防火”这一保证项目缺项（该项目应得分为20分，保证项目总分为72分），其他各项检查实得分为68分。
问题
(1)事件一中，建筑工程施工安全检查还应包括哪些内容？
(2)事件二中，建筑工程施工安全检查的主要形式还应包括哪些？
(3)事件三中，建筑工程施工安全检查的要求还应包括哪些？
(4)事件四中，建筑工程施工安全检查方法还应包括哪些？
(5)计算各分项检查分值，填入检查评分汇总表，并计算本工程总计得分。
二级建造师历年真题哪里能下载？
先看下真题展示，然后是 1、2建历年真题资料！图：建造师考试分为一级建造师和二级建造师考试，一级建造师考试包括《建设工程经济》《建设工程项目管理》《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》四门科目。二级建造师考试包括《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》三门科目。一级建造师考试题型及分值：（点击查看一建、二建历年真题资料）《工程经济》：单项选择题60题，每题1分，共计60分;多项选择题20题，每题2分，共计40分。合计100分。《项目管理》：单项选择题70题，每题1分，共计70分;多项选择题30题，每题2分，共计60分。合计130分。《法规及相关知识》：单项选择题70题，每题1分，共计70分，多项选择题30题，每题2分，共计60分。合计130分。《专业工程管理与实务》：20道单选题，10道多选题，5道综合分析题(案例)。其中单选题每题1分，共计20分;多选题每道2分，共计20分;案例题前三个每道20分，后两个每道30分，共计120分。合计160分。二级建造师考试题型及分值：《建设工程法规及相关知识》：单选题60，每题一分;多选题20，每题两分;共计100分。《建设工程施工管理》：单选题70，每题一分;多选题25，每题两分;共计120分。《专业工程管理与实务》：单选题20，每题1分;多选题10，每题2分;案例题4，共80分;共计120分。
2015年二级建造师法规及相关知识考什么题型
2015年二级建造师法规及相关知识考题型为选择题，分为单选题和多选题
考试时间为2小时，单选题60，多选题20，总分100。
单项选择题和多项选择题的类型一般又分为知识型题、理解型题和运用型题。
1)知识型题。这种类型题比较简单，主要是些概念性的知识点，应考者只要记住关键知识点，一般都能做出正确选择。注意选项之间的差别，复习时一定要仔细理解不同概念之间的差别。
2)理解型题。这种类型题有一定难度，是对不同知识点的异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析，应考者需要经过一定的辨析，才能从中选择正确答案。
3)运用型题。这类题型比较难，需要考生对知识点理解后，能够熟练运用到实践中，这需要考生对知识点熟练掌握。这种题目数量较少，但难度较大。
谁有2011年的二建管理和法规的考试真题及答案。谢谢。
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1.取得建造师资格证书并经（ ）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。
A 登记 B 注册
C 备案 D 所在单位考核合格
2.行政法规的制定主体是（ ）。
A 全国人民代表大会 B全国人民代表大会常务委员会
C 国务院 D 最高人民法院
3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（ ）
A 抵消 B 提存
C 混同 D 免除
4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（ ）年。
A 1 B 2
C 4 D 20
5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（ ）。
A 汇票 B 仓单
C 建设用地 D 应收账款
6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（ ）。
A 转让 B 抵押
C 出资入股 D 投保火灾险
7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（ ）万元。
A 100 B 200
C 600 D 1000
8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（ ）。
A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式
B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包
C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包
D 国家提倡对建筑工程实行总承包
9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（ ）。
A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包
B 将专业工程分包给不具备资质的承包人
C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人
D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人
10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（ ）。
A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标
B 该联合体成员签订共同投标协议
C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标
D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人
11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（ ）。
A 评标价 B 投标报价
C 招标控制价 D 标底
12. 在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（ ）。
A 评标委员会成员的名单在评标结算前保密
B 评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名
C 项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取
D 评标委员会成员由二人组成。
13. 经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲推出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（ ）。
A 属于在投标有效期内撤回投标文件
B 属于放弃中标
C 甲的要求不能被接受，必须继续参加投标
D 甲可向招标人申请退还部分投标保证金
14. 关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（ ）。
A 生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用
B 建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任
C 建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责
D 某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内
15. 生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国 安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（ ）。
A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员
B 3年内不得担任监理单位的主要负责人
C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人
D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人
16 .生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（ ）。
A 本企业负责人
B 当地安全生产监督管理部门
C 县级以上地方人民政府
D 含（自治州。直辖市）安全生产监督管理部门
17 .某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据（建设工程安全生产管理条例）此次事故应由（ ）上报有关主管部门
A 幕墙分包企业 B 施工总承包企业
C 监理单位 D 建设单位
18 .根据国务院（特种设备安全保障条例）从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（ ）批准。
A 县级以上人民政府 B 省级政府特种设备安全监督部门
C 国务院 D 国务院特种设备安全监督部门
19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（ ）。
A 要求施工企业购买其指定的不合格消防器材
B 申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料
C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确
D 甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门
20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求
B 建设单位有权压缩合同约定的工期
C 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业
D 建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料
21 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。
A 意外伤害保险属于非强制险
B 保险由建设单位办理
C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费
D 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止
22 基坑支护工程专项施工方案须经（ ）签字后实施。
A 施工企业项目经理和现场监理工程师
B 施工企业负责人和建设单位负责人
C 建设单位负责人和总监理工程师
D 施工企业技术负责人和总监理工程师
23 企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（ ）月。
A 1 B 2
C 3 D 6
24 根据建设工程质量管理条例对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。
A 增加工程内部装修 B 建筑主体和承重结构变动
C 增加工程造价总额 D 改变建筑工程局部使用功能
25 建设工程施工总承包企业将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（ ）。
A 分包工程质量由分包企业负总责
B 分包工程质量由分包企业单独承担责任
C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任
D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任
26 因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（ ）。
A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用
B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔
C 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔
D 施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修
27 必须经总监理工程师签字的工作是（ ）。
A 开工前的放线定位 B 分项工程验收
C 下一步工序 D 建设工程竣工验收
28 某施工企业在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的赔偿要求（ ）。
A 只能由生产厂家承担 B 只能由供应商承担
C 只能施工企业自行承担 D 可向生产厂商提出赔偿
29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向（ ）报批。
A 公安消防机构 B 建设工程安全监督机构
C 建设行政主管部门 D 上级主管部门
30下列争议中，属于劳动争议的是（ ）。
A 企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议
B 公司股东李某因股息分配产生的争议
C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议
D 进程务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议
31 劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为 （ ）年。
A 6个月 B 1年
C 2年 D 5年
32 劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（ ）。
A 该试用期限为劳动合同期限
B 按无效劳动合同处理
C 按无固定期限合同处理
D 按完成一定工作任务为期限的合同处理
33 用人单位与劳动者约定已一定工作任务为期限的合同为（ ）劳动合同。
A 固定期限 B 无固定期限
C 以完成一定任务为期限 D短期
34 下列违约责任中，属于民事责任承担方式的是（ ）。
A 警告 B 罚款
C 支付违约金 D 没收财产
35下列合同中，受合同法调整的是（ ）。
A 婚姻 B 收养
C 买卖 D 行政
36 在合同法中，要约生效的时间为（ ）。
A 要约人发出要约时 B 要约达到受要约人时
C 受要约人做出承诺时 D 受要约人承诺到达时
37 在建设工程招投标法中，投标的法律性质是（ ）。
A 要约 B 要约邀请
C 反要约 D 承诺
38 受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，责该承诺视为（ ）。
A 承诺超时 B 承诺延误
C 新承诺 D 新要约
39 在合同法中，以下情形属于无效合同的是（ ）。
A 当事人无履约能力 B 当事人对合同有重大误解
C 违反法律规定的强制性规定 D 违反法定的形式
40 关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（ ）年内行驶。
A 1个月 B 3个月
C 6个月 D 1年
41 关于待定合同的说法，正确的是（ ）。
A 善意相对人不享有撤销的权利
B 效力特定合同的相对人拥有催告权
C 待定合同是生效合同
D 待定合同是无效合同
42 甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元货款，因乙怠于行使到期债权，又不能偿还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款,下列说法正确的（ ）。
A 丙不能以自己名义起诉甲
B 丙起诉甲实在行使代位权
C 丙起诉甲以50万元为限
D 丙的起诉费用由自己支付
43 下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（ ）。
A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产
B 债务人放弃到期的债权
C 债务人将巨额财产赠予他人
D 债务人将其全部财产转让
44 甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（ ）。
A 甲公司名称变更 B 乙公司的法人代表变更
C 合同签约人变更 D 买卖数量变更
45 某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%,发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为（ ）
A 24 B 27
C 30 D 42
46 关于担保的说法，正确的是（ ）。
（实在看不清楚）
D 以汇票作为
47 某建设单位出具的银行保函中，保证人为（ ）。
A 监理单位 B 银行
C 建设单位 D 施工企业
48 定金合同以（ C ）之时生效。
A 当事人签字 B 合同备案
C 定金实际交付 D 主合同成立
49 王某在施工工地工作时 不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（ ）。
A 行政调解 B 法院调解
C 仲裁调解 D 人民调解
50 一裁定终局体现了仲裁的（ ）特点。
A 专业 B 自愿
C 独立 D 快捷
51、仲裁的保密性特点体现在他（ ）为原则
A 不开庭审理 B 不允许代理人参加
C 不公开审理 D 不允许证人参加
52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调节协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（ ）
A 留存 B 强制执行
C
53、甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（ ）
A 原告所在地 B 被告所在地
C 合同签定地 D 合同施行地
54、在民事诉讼中，"一般授权"所行使的诉讼权利为（ ）
A 代为 … B 进行和解
C …… D 法庭辩论
55、对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（ ）日
A 5 B
C 10 D 15天
56、仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（ ）申请强制执行
A人民法院 B 司法行政机关
C 仲裁机构 D 公安机关
57、关于仲裁调解的说法，正确的是（ ）
A 仲裁庭必须先进行调解
B调解不成不能做出书
C仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力
D …
58、仲裁过程，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是（ ）
A 甲与乙不能自行进行和解
B 甲乙达成和解不能撤回仲裁申请
C 甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁
D 甲乙……
59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（ ）
A 应按乙、丙的意见做出仲裁书
B 应该按甲的意见做出仲裁书
C 甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定
D 按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见
60、施工企业认为（ ）...其合法机构，可以申请行政复议。
A 建设单位违约的行为 B 总监理工程师的停工决定
C 上级企业的处理决定 D 行政机关的罚款
二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（ ）一并发包
A代建 B 施工
C 监理 D 设计
E 设备采购
62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为（ ）
A不违反法律 B、不违背社会公德
C… D 不与第三人利益相冲突
E不与社会公共利益相冲突
63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（ ）
A 建筑物 B 建设用地使用权
B 生产设备、材料 D 在建工程
E 在建船舶
64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（ ）
A …… B工程建国家强制性标准
C工程设计文件 D施工企业管理制度
E建设工程施工合同
65、投标有效内，投标人有（ ）行为的，其投标保证金予以没收。
A 撤回投标文件 B 补充投标文件
C放弃中标 D 澄清投标文件
E……
66、施工作业施工人员安全生产义务（ ）
A 使用劳动生产安全用具
B接受安生生产培训
C发现事故立即报告
D ……
E为自己…
67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（ ）
A发生安全事故应由工人自负 B该条款为无效条款
C 施工企业应受行政处罚 D…
E施工企业负责人应受行政罚款
68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（ ）
A对建设工程项目的安全生产负总责 B 落实安全生产责任制
C 制定安全生产规章制度和操作规程 D确保安全生产费用的专项使用
E根据工作特点组织制定安全施工措施
69、取得安全生产许可证的条件是（ ）
A 特种作业人经考核合格 B 职工参加工伤保险
C通过了安全生产管理体系认证 D 进行了安全评价
E 已办理安全…
70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（ ）
A保修范围 B保修期限
C质量保证金的退还方式 D质量保证金预留比例
E保修责任
71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（ ）
A 建立进货验货制度
B产品…
C 对使用有瑕疵的产品进行说明
D 为扩大销售，对…
E快过期的产品降价销售
72、某交通施工穿越噪声敏感区域，…，下列说法正确的是（ ）
A 禁止一切夜间施工
B 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准
C必须公告安民
D…
E在开工15日前，……行政主管部门报告
73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（ ）
A … B…
C … D签订专业技术培训服务违约金
E签订竞业
74、建设工程合同属于（ ）
A有名合同 B实践合同
C 要式合同 D有偿合同
E单务合同
75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（ ），有权行使抗辩权
A 经营状况严重恶化 B法定代表人并追究刑事责任
C.丧失 D企业负有较大债务
E转移财产试图躲避债务
76、合同权利文件终止时，不影响（ ）之效力
A结算条款 B 清理条款
C 仲裁条款 D 担保条款
E…
77、民事违约责任的承担方式有（ ）
A赔偿损失 B采取…
C定金 D 精神损失赔偿
E 赔礼道歉
78、建设单位…，根据《民事诉讼法》…，建设单位可以将（ ）列为其被告
A 代理机构 B总承包企业
C 分包企业 D实际施工人
E 建设行政主管部门
79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（ ）
A当事人必须在开庭前提出回避申请
B当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出
C…代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避
D人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出
E 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作
80、关于仲裁协议的说法，正确的有（ ）
A 仲裁协议应当是书面形式
B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可
C仲裁协议必须在争议发生前达成
D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
E仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权
二建实务选择题多少分
二级建造师实务的选择题共计40分，最好是有80%的正确率，即达到32分以上，及格的几率会加大。做实务选择题的时候，考生要注意控制好时间，不会的题目不要空着，随便选择一个都有1/4的正确率。扩展资料：单项选择题较为简单，通常考核专业术语的概念和项目施工管理的常识。单项选择题每题四个备选项，其中有且只有1个最符合题意。四个备选项中，通常有两个干扰项能很容易被识别出来，剩下的根据相应的知识进行判断。据研究，单项选择题中每年都至少有一道数字型题（通常不会多于2道）。这里提醒考生注意：通过正确的计算过程，其结果一定与正确项的数值完全吻合，不存在近似或约等于的情况。对于多项选择题，注意其判分方法：错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。也就是说，只选择你确定正确的备选项，而且这五个备选项中，总会有一两个很轻易就能判断出其正确与否。除非你对自己的判断相当有把握，否则宁可少选，也不要去赌考试当天自己的运气。
二建施工管理单选题几分一道？
二级建造师《施工管理》科目单选题分值为1分一道，该科目设置了70道单选题，共70分。二级建造师考试有《施工管理》、《工程法规知识》和《专业实务》三科。
二级建造师《建设工程施工管理》科目设有单项选择题和多项选择题两种题型，其中单项选择题有70道，每题1分，共70分。《建设工程施工管理》科目考试总分为120分。
二级建造师考试科目单项选择题分值：
《建设工程施工管理》单选题70（每题1分）；多选题25（每题2分）。
《建设工程法规及相关知识》单选题60（每题1分）；多选题20（每题2分）。
《专业工程管理与实务》单选题20（每题1分）；多选题10（每题2分）；案例题4（共80分）。
二级建造师考试分综合考试和专业考试，综合考试包括《建设工程法规及相关知识》、《建设工程施工管理》两个科目，这两个科目为各专业考生统考科目，专业考试为《专业工程管理与实务》一个科目。《专业工程管理与实务》该科目分为6个专业，即：建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程、机电工程。考生可根据自身条件或工作需要选择一个专业进行报考。
温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，本网站提供的以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！ 2016年二建建筑实务真题及答案下载
格式：PDF大小：1535.4KB 2023年二建《建筑实务》真题及答案解析完整版（5.30）
格式：PDF大小：3263.15KB
资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策，点击底部咨询猎考网，免费领取复习资料
二级建造师考什么
二级建造师考试考三个科目，其中的《建设工程法规及相关知识》和《建设工程施工管理》为公开科目，不管考什么类型的二级建造师都要考，还有一门是专业科目，根据报考的二建专业来定，比如报考的是建筑工程专业，专业科目考的就是《建筑工程管理与实务》。二级建造师是建筑建造上的专业资格证，所以拥有建造师证书的都是专业技术人才。因为二级建造师所涉及的专业比较多，常见的有建筑工程，还有包括水利水电、市政、公路、矿业以及机电工程等6个，考试难度较大，其中较为热门的就有建筑工程和市政工程专业。《建筑工程管理与实务》三个科目中最难的科目，没有相关建筑学经验的考试人员，在备考时的难度较大，建议多看视频多做题，考试的题型不仅有选择题，还有案例分析题。《市政工程管理与实务》顾名思义，主要内容就是和市政工程相关的知识点，考试难度较大，跨专业的考生建议报个培训班系统的进行学习。内容较多，只能大致总结几点。掌握建筑结构的荷载分类和静力计算方法。了解不同材料的基本性能以及部分特殊材料的质量和检查方法、了解施工技术。还有建筑防水防火防虫的基本知识等等。内容多而杂，需要考生朋友做好归纳和总结。
二级建造师建筑工程案例分析题及答案
2017二级建造师建筑工程精选案例分析题及答案 案例分析题(一) 背景资料 某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。 在施工过程中，发生了下列事件： 事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。 事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度、结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。 事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。 事件四：该工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测，在对室内环境的氨浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。 问题： 1、事件一中，除已列出的工作内容外，施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作? 2、事件二中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目?通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨?监理工程师的意见是否正确?并说明理由。 3、事件三中，节能分部工程验收应由谁主持?还应有哪些人员参加? 4、事件四中，有哪些不妥之处?并分别说明正确说法。 参考答案： 1(估计4分)核对混凝土配合比、确认混凝土强度等级、核查混凝土运输时间、测定混凝土坍落度，必要时测定混凝土的扩展度。 2 (估计6分)(1)还应增加：伸长率、单位长度重量比 (2)通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过60吨; (3)监理工程师的意见不正确 在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，批量扩大一倍为120吨一批次; 3(估计4分)(1)节能分部工程验收应由总监或建设单位项目负责人主持;(2)还应参加的人员：建设单位项目负责人;设计单位节能设计人员;施工单位质量和技术(部门)负责人;施工项目负责人;施工项目技术负责人。 4(估计6分) 1) 1)不妥之一： 工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染 正确做法：工程交付使用前，工程完工后至少7天后; 2)不妥之二：，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测 正确做法：检测人员将房间对外门窗关闭1小时(60分钟)后进行检测 3)不妥之三：在对室内环境的氡浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。 正确做法：检测人员将房间对外门窗关闭24小时后进行检测 案例分析题(二) 背景资料 某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的.总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。 在合同履行过程中，发生了下列事件中： 事件一、A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。 事件二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。 事件三、A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。 事件四、A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。 问题： 1、事件一中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责?除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些? 2、事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。 3、事件三中，A施工总承包单位的中标造价是多少万元?措施项目费通常包括哪些费用? 4、事件四中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型?施工风险管理过程中包括哪些方面? 参考答案： 1(估计4分) (1)管理目标：成本目标、进度目标、质量目标、安全目标 (2)除交钥匙方式外，工程总承包方式还有：工程项目总承包、施工总承包、施工总承包管理模式 2、(估计6分) 违法分包的有 (1)A与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价;理由：A与F除了劳务分包外，包括主要材料和周转材料也分包了 (2)A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工;理由：总合同约定且建设单位同意 (3)C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位;理由：专业分包再专业分包 3(估计5分) (1)中标造价：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，规费64万元，税金218万元4800+576+222+64+218=5880万元(2)措施项目费通常包括：模板费用、脚手架费用、安全文明施工费、夜间施工费、冬雨期施工费、大型机械的安装拆费、工程定位复测、已完工程及设备保护费 4、(估计5分) (1)A施工总承包单位进行的风险管理属于技术(2)施工风险管理过程中包括：风险识别、评估、响应、控制。 ;
二级建造师工程管理与实务（案例题二）
【案例 2 】 某分部工程由a、b、c、d、e五个分项工程组成。它在平面上划分为六个施工段，每个分项工程在各个施工段上的持续时间均为3天。分项工程b完成后，它的相应施工段至少有技术间歇2天。
问题：
（1）什么是流水施工？流水施工的时间参数有哪几种？
（2）什么是等节奏流水施工？什么是流水
