请问谁有2005年一级建造师建设工程法规及相关知识真题的答案?(43题-100题),请提供,谢谢!
43、某工程项目建设单位于2004年2 月1日发布招标公告,2004
年 3 月 1 日发售招标文件,招标单位甲在招标文件规定的投标截
止日2004年 4 月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后,建
设单位于 2004 年 4 月 30 日向甲发出中标通知书。双方于 2004
年 5 月 20 日签订了施工合同。则甲受到要约条件约束的时间是
( ) 。
A 2004年 3 月1日-2004 年4月 1日
B 2004年 4 月1日-2004 年4月30日
C 2004年 3 月1日-2004 年4月30日
D 2004年 4 月30日-2004 年5月20日
【答案】B
【解析】本题水平很高,设问很巧妙。考核招投标过程中,招标
公告属于要约邀请;招标文件,通说也认为属于要约邀请;投标
是要约;中标是承诺。
根据《合同法》的规定:要约到达受约人时生效,即要约人自即
日起受要约的约束。但投标作为要约行为,在投标截止日前可以
补充、修改、撤回,因此其“到达”不是指招标人收到投标文件之日,而是指投标截止之日。
其次,中标通知是承诺行为。但该承诺与普通的承诺也略有区别。
一般,承诺到达要约人时生效,但对中标通知书,是“发出”时
就生效。
因此对于本题:甲受到要约条件约束的时间是 2004 年 4月1日
-2004年4 月30日。
本题不难,但如果把D改成“2004年4 月 1日—5月20 日”就会
变的很有迷惑性。因此需要细心掌握。
44、在施工招标文件规定的投标截止日前,投标单位递交了投标
文件和投标保证金,说明该( )
A 要约可以撤回 B承诺不能撤回
C要约是法律行为 D承诺是法律行为
【答案】A或 C
【解析】本题有些勉强。投标是要约,这个没有争议。因此选项
只可能是 A 或 C。但接下来就难了,两句话都表述正确,哪一项
更符合题意?
问题在于,命题人并没有充分表达出他的题意。
如果你认为题目强调了是“截止日前” ,那么在投标截止日前,投
标文件和投标保证金可以撤回,显然,应选A;
如果你认为题目特意强调了“投标保证金” ,那么这意味着(1)
要约一经生效就不能随意撤消(2)要约一经被承诺,要约人就受
到该意思表示的约束,否则将承担缔约过失责任(被没收投标保
证金) 。这样,就能充分说明要约是一种法律行为,应选C。
所以,这个题很难选并不是因为法律关系很复杂,而是因为题意
本身含糊。
45、某建设单位与甲公司签订了一份施工合同,约定有甲公司为
其承建某工程。甲公司又与乙公司签订了一份施工合同,约定由
乙公司承建该工程的主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为
( )
A 转包合同,合同有效 B转包合同 ,合同无效
C分包合同,合同有效 D分包合同,合同无效
【答案】D
【解析】甲公司与乙公司签订的合同为分包合同 ,但属于违法分
包。因为根据《建筑法》 、 《建设工程质量管理条例》等法律法规
的规定,建设工程的主体部分必须由承包商施工,不得分包。因
此,该合同因违法而无效。
46、甲、乙于 4 月 1 日签订一份施工合同。合同履行过程中,双
方于 5 月 1 日发生争议, ,甲于 5 月 20 日单方要求解除合同。乙
遂向法院提起诉讼,法院于6 月30日判定该合同无效。则该合同
自( )无效。
A 4月1日 B 5月1日 C 5 月20日 D 6 月30日
【答案】A
【解析】合同无效,自始就没有法律约束力,即自签订之日起就
无效。
47、甲公司运送一批建筑材料给乙公司,甲公司的法定代表人李
某委托汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运
送。在运输过程中,因刘某的过失发生交通事故,致使建筑材料
受损。乙公司因未能及时收到建筑材料而受到损失,则乙公司应
向( )要求赔偿损失。
A 甲公司 B 李某 C刘某 D汽车运输公司
【答案】A
【解析】本题考核合同相对性原理。合同相对性原理每年考一到
两题。
《合同法》规定,合同当事人在履行合同中不论其主观上是否
有过错,即主观上有无故意或过失,只要造成违约的事实,均应
承担违约责任。 《合同法》还规定,当事人一方因第三方的原因造
成违约的,应向对方承担责任。
因此,本题中的赔偿要求只能按合同关系来进行,乙公司应向
甲公司要求赔偿损失;甲公司追究汽车运输公司的责任。
48、建设工程施工合同履行时,若部分工程价款约定不明,则应
按照( )履行。
A 订立合同时承包人所在地的市场价格
B订立合同时工程所在地的市场价格
C履行合同时工程所在地的市场价格
D履行合同工程造价管理部门发布的价格
【答案】B
【解析】本题犯了和 04 年第 88 题一样的错误。请参考该题的解
析。
49、某电梯采购合同中约定,甲方向乙方订购 5 部电梯,约定由
乙直接将其中 2 部电梯交付给丙,但乙一直未向丙交付电梯。则
该合同中应由( )承担违约责任。
A 甲向丙 B 乙向丙 C乙向甲 D丙向甲
【答案】C
【解析】考核合同相对性原理。合同相对性原理是每年必考一到
两题的点,可以简单表述为:追究违约责任要有“约”可违。任
何情况,不用想太多,只要找准谁和谁存在有效合同关系就可以
了。
本题属于《合同法》规定的“由债务人向第三人履行债务”
的情况(代为受领) 。
当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三
人履行债务或者履行债务不符合规定,应当向债权人承担违约责
任。
50、 施工单位因为违反施工合同而支付违约金后,建设单位仍要
求其继续履行合同,则施工单位应( ) 。
A 拒绝履行 B继续履行
C缓期履行 D要求对方支付一定费用后履行
【答案】B
【解析】本题考核违约责任的相互适用。根据《合同法》的规定,
违约当事人不论是否已经承担赔偿损失或者违约金的责任,都必
须根据对方的要求,并在自己能够履行的条件下,对原合同未履
行部分继续按照要求履行。
可见,赔偿损失与继续履行、违约金与继续履行可以同时适
用;但赔偿损失和违约金不能同时适用。
51、张某是某施工单位的材料采购员,一直代理本单位是与甲建
材公司的材料采购业务。后张某被单位开除,但甲公司并不知情。
张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合
同,则该合同为( )合同
A 效力待定 B 无效 C可撤销 D有效
【答案】D
【解析】考核表见代理。 “表见代理”是指善意相对人通过“被代
理人”的行为足以相信无权代理人具有代理权的“代理” 。基于此
信赖,该代理行为有效。
善意第三人与无权代理人订立的合同,其后果由“被代理人”
承担。如:采购员拿着盖有单位公章的空白合同文本,超越授权
范围与其他单位订立的合同。
本题中,甲公司并无过错,属于善意第三人。
52、甲公司将其塔吊租给乙公司使用,乙公司却将该塔吊卖给丙
公司。依据我国《合同法》的规定,乙公司与丙公司的塔吊买卖
合同属于( )合同。
A无效 B可撤销 C效力待定 D 可变更
【答案】C
【解析】考核无处分权人处分他人财产的合同效力。
53、施工合同履行过程中,合同一方当事人提出变更合同要求。
在双方就变更内容协商期间,合同应( )履行。
A 中止 B终止 C继续 D 对要求变更的部分中止
【答案】C
【解析】当事人协商一致,可以变更合同。在协商期间,还未发
生变更的效力,双方必须按原合同继续履行。
本题不难,但注意如果将来将题目改为案例题,可能会有相
当迷惑性。例如:
施工合同履行过程中,建设单位书面通知施工单位即将修改
原设计图纸,但未就现场施工安排作出任何指示。则在等待设计
变更通知期间,施工单位应(B)
A 中止施工 B 继续施工 C 对要求变更的部位中止施工 D 对未
变更部位继续施工
选B是有法律依据的,选ACD 符合道德良心,但没有法律依
据。分析如下:如果建设单位在指令中明确提出停工,施工单位
接受,则形成合同变更;其次,施工单位也可以主动询问或提出
工期索赔,如果建设单位拒绝回答,则施工单位应始终按合同约
定履行,否则将构成违约行为。
54、甲、乙签订房屋买卖合同,甲为出卖人,乙为买受人。随后
甲将合同中的全部权利转让给丙,则此合同转让属于( )转让
A 主体 B 标的 C权利 D义务
【答案】C
【解析】这属于《合同法》规定的“债权(权利)转让”的情况。
债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或部分转让给第
三人的行为。
55、甲与乙签订工程设计合同,合同约定设计费用为80 万元,甲
方向乙方支付16万元定金。合同订立后,甲方实际向乙方支付了
12万元定金,乙收取定金后拒不履行合同,则甲可以要求乙返还
( )万元
A 12 B24 C16 D32
【答案】B
【解析】定金合同是实践合同,定金合同自实际交付定金时成立。
从这一规定出发,希望大家理解:除非主合同中明确: “本合同自
交付定金时生效” (成约定金) ,否则甲不论付不付定金,付多少
定金,都不是违约行为。而乙拒不履行合同,应当承担违约责任,
双倍返还定金。
56、王某与某信用社签订一份贷款合同,信用社要求王某提供保
证人。依照我国《担保法》规定,下列主体可以作为保证人的是
( )
A 某大学教授 B某企业财务科
C某公立小学 D某街道办事处
【答案】A
【解析】保证人是指具有代为清偿能力的单位或个人。国家机关;
学校、幼儿园、医院等公益事业单位、社会团体;企业职能部门
不可以担任保证人。企业分支机构:有法人授权时可以做保证人,
否则,保证无效。
57、某建设单位与某监理公司签订一份监理合同,在合同履行中,
双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据《合同法》分则中关于
( )合同的相关规定处理此案。
A 行纪 B技术服务 C委托 D居间
【答案】C
【解析】监理合同具备委托合同的基本特征,属于委托合同。
58、甲、乙合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员,首席
仲裁员由甲乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见,仲
裁庭应当()作出裁决
A按多数仲裁员的意见 B 按首席仲裁员的意见
C提请仲裁委员会 D 提请仲裁委员会主任
【答案】A
【解析】裁决应当按照多数仲裁员的意见作出的。仲裁庭不能形
成多数意见时,裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。注意两者
之间的逻辑联系。
59、甲、乙因工程质量纠纷诉至法院。甲若申请工程质量鉴定,
申请时间应当为( ) 。
A 一审法院庭审辩论期间 B一审法院判决前
C举证期限内 D二审法院开庭前
【答案】C
【解析】当事人申请鉴定,应当在举证期限内提出。对需要鉴定
的事项负有举证责任的当事人,在人民法院指定的期限内无正当
理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材
料,致使对案件纠纷的事实无法通过鉴定结论予以认定的,应当
对该事实承担举证不能的法律后果。
60、甲诉乙施工合同纠纷一案经某一市区法院一审终结,判决乙
支付工程款及利益。一不服,向该市中级法院提出上诉,二审法
院驳回乙的诉讼请求。乙的住所地在该市二区,但在该区没有财
产可以提供执行,而在该市三区存有50万元的钢材。则甲应当向
该市( )法院申请强制执行。
A 一区 B 中级 C二区 D 三区
【答案】A
【解析】人民法院作出生效的法律文书,由一审法院执行。也即
无论是一审法院作出的,还是二审法院作出的生效的法律文书,
均由一审法院执行。其他有强制执行力的文书,由被执行人住所
地或被执行财产所在地法院执行。
61、甲市的A 公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同,该工程
位于丁市。双方在合同履行中发生争议,则对此案有管辖权的法
院是( )市人民法院。
A甲 B乙 C 丙 D 丁
【答案】被告住所地或合同履行地
【解析】原来教材写错,所以题目跟着出错。施工合同纠纷案件,
适用协议管辖;不适用专属管辖。
62、甲与乙签订施工合同,合同约定“本合同发生争议由仲裁委
员会裁决” ,后双方对仲裁委员会的选择未达成一致意见,则该仲
裁协议( ) 。
A无效 B 有效 C 效力待定 D 可撤消
【答案】A
【解析】 〈仲裁法〉规定,在仲裁协议中,当事人对仲裁事项或仲
裁委员会没有约定或约定不明确,当事人又达不成补充协议的,
仲裁协议无效。
63、甲、乙因工程质量纠纷,乙申请仲裁委员会仲裁,仲裁庭裁
决驳回乙方请求,乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿
行为,乙方可以( )
A 向上级仲裁委员会申诉 B向人民法院起诉
C请求法院撤销仲裁裁决 D向市人大常委会申诉
【答案】C
【解析】根据《仲裁法》的规定,当事人由证据证明裁决有下列
情形之一的,可以向仲裁委员会所在的中级人民法院申请撤销仲
裁裁决:
(1) 没有仲裁协议的;
(2) 裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权
仲裁的;
(3) 仲裁庭的组成或者仲裁程序违法的
(4) 裁决所依据的证据是伪造的;
(5) 对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的。
64、王某骑自行车路过一个广场,掉进一个没有设置明显标志且
未采取安全措施的基坑中,造成腿部受伤,花去医疗费用 2000
元。王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔,双方互相推
诿。承担该责任的主体应是( ) 。
A 建设单位 B施工单位
C王某与建设单位 D 王某与施工单位
【答案】B
【解析】考核地面施工致人损害责任。在公共场所、道旁或者通
道上挖坑、修缮安装地下设施,没有设置明显标志和采取安全措
施造成他人损害的,施工人应当承担民事责任。
65某施工单位未按规定对商品混凝土进行检验,后由于商品混凝
土不合格致使工程被迫炸毁。则施工单位可能承受的不利法律后
果包括( ) 。
A罚款但不影响企业资质,并不承担赔偿责任
B罚款且影响企业资质,但不承担赔偿责任
C罚款且影响企业资质,并承担赔偿责任
D罚款但不影响企业资质,需承担赔偿责任 【答案】C
【解析】根据《建设工程质量管理条例》的规定,施工单位未检
验建筑材料安全性能的,责令改正,罚款 10-20 万元;情节严重
的,降低资质等级或吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿
责任。
66某项目在施工中,项目经理和监理工程师监督管理不到位,施
工人员没有按规定操作,致使砖块坠落砸伤现场外的行人赵某。
对赵某承担赔偿责任的应当是( )
A施工人员 B项目经理
C监理工程师 D施工单位
【答案】D
【解析】本题超纲,考核的是危险作业致人损害责任。这个点在
民法中与地面施工致人损害、建筑物及地上物致人损害同样的都
非常重要,因此虽然教材遗漏了没写,也希望大家尽量掌握:
从事高空 、高压 、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输
工具等对周围环境有高度危险的作业造成他人损害的,应当承担
民事责任;如果能够证明损害是由受害人故意造成的,不承担民
事责任。
67某项目在施工过程中发生火灾,邻近的甲单位主动组织人员灭
火,这一行为减少施工单位的损失 10 万元,甲单位因此损失 1
万元。以下表述正确的是甲单位( ) 。
A只能自行承担这一损失 B可以要求施工单位支付4.5
万元
C 有权要求施工单位支付 1 万元 D 应当要求施工单位支付 5
万元
【答案】C
【解析】本题答题依据不明。但可以依照无因管理的思路回答本
题: 受益人施工单位有义务承担管理人甲单位的合理的管理费用+
直接损失。本案中未提及甲单位在管理过程中的支出,可以推定
为0,直接损失为1万元,因此,选C。
68. 施工单位在某项目中偷工减料,造成建设工程不符合规定的
标准,给建设单位造成损失,建设行政主管部门不能对该施工单
位实施的制裁是( )
A责令改正 B责令赔偿损失
C责令停业整顿 D降低资质等级
【答案】B
【解析】 本题相关考点已经删除, 但仍可以推断出应选B。 因为A、
C、D属于行政处罚,赔偿损失则属于民事责任,不属于行政责任。
行政机关不应介入民间经济纠纷,所以也不存在“责令赔偿损失”
这一行政处罚。
69某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定,监理工程师
提出后,项目经理仍不采取措施。因而发生重大伤亡事故,则项
目经理承担的刑事责任有( ) 。
A拘留 B吊销资格证书
C 有期徒刑或者拘役 D 有期徒刑并处拘役、罚
金
【答案】C
【解析】拘留和吊销资格证书属于行政处罚,行政责任;所以A、
B不选。
有期徒刑和拘役都属于主刑,罚金属于附加刑。同一罪犯不能
同时适用两种主刑,可以在承担一种主刑的同时承担附加刑。因
此D不选。
70、在项目施工中,行为人对自己的行为承担法律责任必须以主
观上有过错为前提的是( )
A项目经理采购材料设备 B项目经理组织施工
C 建设单位支付工程款 D 项目经理为采购材料而进
行的谈判
2010年一级建造师法律法规真题第76题正确答案
1、你的这个题目有问题,原因是题目中有些地方招标人与投标人写错了,也就是你提到的BD项目,如果BD项目的投标人改为招标人的话,那么正确答案应当是ABCD。
2、这些都是考招投标法的内容,具体的法条如下:
第三十一条 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。
联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。
联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。
招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。
一级建造师历年考试真题及答案
1、有一悬臂梁,受力如图所示,,则梁端B最大位移是( )。A5mmB10 mmC15 mmD20 mm2、在非地震区,最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是( )。A菱形B正方形C圆形D三角形3、基坑土方填筑应( )进行回填和夯实。A从一侧向另一侧平推B在相对两侧或周围同时C由近到远D在基坑卸土方便处4、压型钢板与其他相关联的工序流程中,堵头板和封边板安装紧后工作是( )A压型钢极安装焊接B清扫、施工批交验C栓钉焊D压型板锁口5、跨度为8m的现浇钢筋混凝土梁,其模板设计时,起拱高度宜为( )。A4mmB6mmC16mmD25mm6、建筑工程内部装修材料按燃烧性能进行等级划分,正确的是( )。AA级:不燃;B级:难燃;C级:可燃;D级:易燃BA级:不燃;B 1级:难燃;B 2级:可燃;B 3级:易燃CⅠ级:不燃;Ⅱ级:难燃;Ⅲ级:可燃;Ⅳ级:易燃D甲级:不燃;乙级:难燃;丙级:可燃;丁级:易燃7、分部工程应由( )组织相关单位项目负责人和项目技术负责人进行验收。A施工单位项目负责人B施工单位项目技术负责人C设计单位D总监理工程师8、均布荷载作用下,连续梁弯矩分布特点是( )A跨中正弯矩,支座负弯矩B跨中正弯规,支座零弯矩C跨中负弯柜,支座正弯矩D跨中负弯矩,支座零夸矩9、按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是( )。A高度50m的建筑B高度70m的建筑C高度90m的建筑D高度110m的建筑10、关于混凝土结构耐久性的要求,说法错误的是( )。A普通房屋建筑,一般环境作用中,满足耐久性要求的混凝土最低强度等级是C25B预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C30C直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于70mmD具有连续密封套管的后张预应力钢筋,其混凝土保护层厚度可与普通钢筋相同且不应小于孔道直径的1/2,否则应比普通钢筋增加10mm免费的考试搜题刷题网站,还支APP和小程序。里面大部分的题都有解析,而且还支持上传自己的题库,历年真题、模拟题包括解析,方便检验学习效果,网站涵盖了数百万的公务员、教师、建筑工程、注册会计师、考研、经济金融、特种作业、安全操作等各种题库以及一些常见的真题模拟题库让大家免费刷题学习!
一级建造师 考试资料
建筑工作网上的资料来看,有《建设工程经济》、《建设工程项目管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》】建工资源实时更新链接:https://pan.baidu.com/s/1G0lXevzgM1V8UK8L3zLYOQ?pwd=2D72 提取码:2D72资源包含:2022一建 教材 建设工程经济.pdf 、一建【电子版教材】VIP 、2022年一建铁路-建工社-近五年真题解析课-王硕男、一建文档总结、电子教材、历年真题、-一建【市政实务】《22版教材变化5%》.pdf、2021年一建《民航机场》真题及答案解析.pdf 、2022年一建矿业-学天网校-强化精讲班-黄海刚 、一建【工程经济】《22版教材变化5%》.pdf等相关一建资源!
请教:2004年注册建造师一级(公路工程工程管理与实务)真题试卷第1大题第8小题如何解答?
【答案】:C
施工技术
1)防止离析现象的发生
①集料的堆放
堆料采用小料堆,避免大料堆放时大颗粒流到外侧,集料产生离析。
②填料的含量
填料的含量应严格控制、减少混合料中小于0.075mm颗粒的含量。
③拌合时间
沥青混凝土的足够拌合时间对保证沥青混合料的均匀性非常重要,通常的干拌时间不少于10s,对于粗集料级配混合料的干拌时间应是13—15s。混合料的湿拌时间一般在35s左右。
④混合料的运输
卡车装料应分三个不同位置往车中装料,第一次装料靠近车厢的前部,第二次装料靠近后部车厢门,第三次装料在中间,这样可以消除装料时的离析现象。卸料,当卡车将料卸入摊铺机受料斗时,要尽量使混合料整体卸落,而不是逐渐将混合料卸入受料斗。
⑤摊铺
在每辆卡车卸料之间,不要完全用受料斗中的混合料,留少量部分混合料在受料斗内;尽可能减少将两侧板翻起的次数,仅在需要受料斗中的混合料弄平时,才将受料斗的两块侧板翻起;尽可能宽地打开受料斗的后门,以保证分料室中的料的饱满,并使分料器连续运转;尽可能连续摊铺混合料,只有在必要时才可停顿和重新启动;调整摊铺机的速度,使摊铺机的产量与拌和机的产量相匹配等。
style='color: rgb(51, 51, 51);;background-color: rgb(248, 248, 248)'>
2011一级建造师考试公路工程真题(回忆版)
单选题
1、间断级配:SMA
2、新建公路:临界高度
3、适用于:沉井基础
4、支架弹性挠度:1/400
5、引起:错台
6、悬臂拼装的工序:块件预制-移运-整修-吊装定位-预应力张拉-施工接缝处理
7、冬季不能施工:路基边坡
8、膨胀土防护:浆砌片石;
9、采用曲线起点为直线坐标原点:切线支距法
10、矿粉:沥青混凝土
11、安全防护安装:调整主体结构
12、错误之处:爆破距离30m
13、先张法错误:钢筋断丝数为1%
14、交通安全设置错误:只调标志
15、不属于初期支护:管棚
16、照明种类:正常照明和应急照明。(不是照明方式:一般照明和局部照明、混合照明)
17、排在最前面的:警告区
18、公路配电系统的原则 :三级配电二级保护
19、信用守法评价主体:各级交通主管部门。
20、竣工验收:检验建设成果
多选题
21、大体积混凝土:选用水化热低的水泥、敷设冷水管、分层浇筑
22、必测项目:周边位移、拱顶下沉
23、波形护栏:构件的材料性能,金属构件防腐,安装质量,断面线性。
24、圬工防护:浆砌片石护坡,干砌片石护坡,锚杆钢丝。
25、平面测量仪器:经纬仪,GPS,全站仪。
26、乳化沥青:沥青表面处治、透层,粘层,封层。
27、错误之处:人工挖孔桩220V电压,1M内堆土,有水的继续开挖
28、施工安全防护用具及设施采购,安全措施落实,安全生产条件。
29、基层的裂纹原因:碎石含泥、细集料多、水泥多、含水量多
30、施工组织管理签章:总体工程开工申请表,工程交工验收证书,分包意向申请。
案例题(一)
1、水稳料平均运距是多少?
答:期待正确答案。。。。
2、拌合站图中A、B区应该是什么区?
答:A:蓄水池;B区:材料堆放场
3、钢绞线除了背景资料中的检测外还需要检测什么项目,改正背景资料中试验记录的错误?
答:弹性模量、抗拉强度、弯曲和伸长率。原始记录如果需要更改,作废数据应划两条水平线.并将正确数据填在上方,同时加盖更改人印章。
4、混凝土搅拌站有那些组成?上述施工机械,哪些不是路面中用的,并补充两种路面使用的机械
答:物料称量系统、物料输送系统、电气控制系统。不是水泥路面中用的:压路机、间歇式拌合楼。补充两种路面使用的机械:振捣机、整平机
5、背景中的拉杆出现松脱和漏插的时候怎么处理,在何种时候采用何种手段?
答:采用滑模施工时,纵向施工缝的拉杆可用摊铺机的侧向拉杆装置插入。
若发现拉杆松脱或漏插,应在横向相邻路面摊铺前,钻孔重新植入。当发现拉杆可能被拔出时,宜进行拉杆拔出力(握裹力)检验。
案例题(二)
1、图中碎石层的作用?
答:过滤排水。
2、土工格栅与土之间三种相互作用?
答:格栅表面与土的摩擦作用;格栅孔眼对土的锁定作用;格栅肋的被动抗阻作用
3、设计变更的程序?
答:提供变更申请-现场确定变更签署会议纪要-设计单位设计与出图-签发“设计变更通知单”-施工单位按图施工-完善变更价款手续
4、补充两个施工工序?
答:①设置截水沟;②测量放样(注意是超挖路床,需要放线)
5、种土+种草的作用?
答:使坡面形成良好的防护层;有效减轻雨水对边坡的冲刷稳定边坡;美化环境;防止水土流失。
案例题(三)
1、图中所标的A是什么,设置时需注意以下问题?
答:缆风绳;风缆应成对称布置,且上、下游风缆的长度相差不宜过大。风缆与拱肋轴线夹角宜大于450;与地平面夹角宜为30。,距离宜小予lOOm。用于风缆的地锚应牢固可靠,为防止地锚受力后的位移,应采取预先试拉。对固定在桥墩台上的风缆须进行计算,不能对墩台造成不利因素。风缆在收紧、放松时应在测量观测下统一指挥进行,随拱肋接头高程的升降而放、收。在每孔拱肋全部合龙、横系梁或横隔板达到一定强度后,方可拆除风缆。
2、土堆离基坑顶的距离,坡度1:0是否可行,背景资料中为了预防基坑垮塌可以采取的措施?
答:不可行。垂直坑壁适用于黏土在半干硬或硬塑状态时,砂岩易垮塌。挡板支撑、钢木结合支撑、混凝土护壁、锚杆支护。
3、台阶开挖还需要注意什么?
答:设置截水沟、留有护道、注意观察坑顶边缘顶面土有无裂缝和坑壁有无松散塌落现象发生,基坑施工不可延续时间过长。
4、“临时固结”的施工步骤?
答:(1)将O号块梁段与桥墩钢筋或预应力筋临时固结,待解除固结时再将其切断。(2)在桥墩一侧或两侧设置临时支承或支墩。(3)顺桥向用扇形或门式托架将O号块粱段临时支承,待悬浇到至少一端舍龙后恢复原状。(4)临时支承可用硫磺水泥砂浆块、砂简或混凝土块等卸落设备,以使体系转换时,较方便地撤除临时支承。当采用硫磺水泥砂浆块作临时支承的卸落设备,并采用高温熔化撤除支承时,必须在支承块之间设置隔热措施,以免损坏支座部件。
5、什么大桥主桥需要编制专项施工安全方案?(指的桥梁施工)
答:桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程。桥梁工程中的大型梁、拱、柱等构件施工等。大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除;桥梁的加固与拆除。
案例题(四)
1、三台阶法、及仰拱、二衬的施工顺序及理由;台阶法是否正确,理由
答:顺序5-6-3-4-9-10-7-8,右侧围岩较左侧更差,先开挖。13-12-14,软弱围岩,尽快施工二衬,稳定拱部。不合理,围岩的完整性较好时,可采用多台阶法开挖,题干围岩软弱,地下水丰富,隧道断面尺寸大,优先采用单侧壁、双侧壁导坑法。
2、地质超前预报的方法
答:超前钻孔法、地质雷达法、TSP法、TGP法、TRT法。
3、位移--时间曲线出现反弯点代表什么,施工单位该如何处理
答:当位移一时间曲线出现反弯点时,则表明围岩和支护已呈不稳定状态,此时应密
切监视围岩动态,并加强支护,必要时暂停开挖。
4、背景中事故等级是多少,如何确定
答:重大事故。是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,
或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
5、危险告知制度的内容
答:按照《公路水运工程安全生产啦督管理办法》,严格安全技术交底制度,施工单位负责项a管理的技术人员,应当如实向施工作业班组、作业人员详细告知作业场所和工作岗位存在的危险因素,并由双方签字确认。在上述场所应设置明
显安全警示标志,在无法封闭施工的工地,还应当悬挂当日施工现场危险告示,以告知路人和社会车辆。
案例题(五)
1、南桥台、北桥台是属于施工组织关系还是工艺关系?
答:组织关系。工作之间由于组织安排需要或资源(劳动力、原材料、施工机具等)调配需要而规定的先后顺序关系称为组织关系。
2、北桥台最早开始时间;关键线路是什么
答:最早开始时间:第78天。关键线路:1-2-9-10-11(210天)。
3、工程量变更后,土方结算结款是多少?
答:按原单价结算的工程量:15×(1+25%)=18.75万立方米
按新单价结算的工程量:21-18.75=2.25万立方米
总结算价:18.75×20元/m3+2.25×18元/m3=415.50万元
4、调价后第四个月的价款是多少
答:145×[0.3+0.35+0.25×(1+20%)+0.1]=152.25万元
5、分包商向监理索赔工程是否正确,可以索赔多少天
答:索赔30天工期是错误的;226-210=16天。延迟30天已影响总工期。
6、分析路面施工方案调整后是否可行
答:可行。平行流水施工,充分利用了工作面进行施工,增加资源的方法来达到缩短(总)工期的目的。
2010年一级建造师考试真题-市政工程
2010年一级建造师考试真题-市政工程
2010一级建造师考试《市政工程》真题及答案
一、单项选择题(共20题、每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1、刚性路面在行车荷载作用下的破坏取决于(弯拉强度)
A、抗弯强度;
B、抗剪强度;
C、弯拉强度;
D、抗拉强度
【刚性路面在行车荷载作用下产生板体作用,抗弯拉强度大,弯沉变形很小,呈现出较大的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度】
2、石灰工业废渣稳定土基层区别于水泥稳定土基层和石灰稳定土基层的特性为(抗冻性)。
A、收缩性;
B、水稳性;
C、早期强度;
D、抗冻性;
【二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性,其抗冻性能比石灰土高很多。】
3、通常地表水的处理方法为(原水→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒)
A、沉淀,混凝,过滤,消毒;
B、原水→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒
C、过滤,沉淀,混凝,消毒;
D、过滤,混凝,沉淀,消毒
【一般地表水处理厂广泛采用的常规处理流程,适用于浊度小于3mg/L河流水】
4、标号为C、40预应力混凝土强度,设计无要求时不得低于(30MPA)
A、30;
B、30.5;
C、40;
D、50
【400×75%】
5、以下属于自然补偿器的是:Z型补偿器
A、波形(波纹)补偿器;
B、Z形补偿器;
C、Ⅱ形补偿器;
D、填料式补偿器;
【自然补偿器分为L形和Z形两种,安装时应正确确定弯管两端固定支架的位置。】
6、柔性止水带的搭接方式应采用:AB胶
A、螺栓;
B、打孔后穿铅丝;
C、AB胶;
D、热熔连接
【衬砌施工缝和沉降缝的止水带是柔性塑料或橡胶垫子,施工时搭接部分用胶水临时粘接,完工后靠混泥土板之间压力密封止水。】
7、路面的受力层是(基层)
A、上面层;
B、下面层;
C、基层;
D、垫层;
【基层是路面结构中的承重层,主要承受车辆荷载的竖向力,并把由面层下传的应力扩散到土基】
8、土压力中的是(被动土压力)
A、静止土压力;
B、主动土压力;
C、被动土压力;
D、合成土压力
【这个题目是不让你考0分,与前05年试题也重复】
9、泥质防水层技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术,质量检验项目包括渗水试验及(碾压压实度)两项。
A、HDPE膜的进货质量
B、施工场地及季节
C、防水层厚度
D、碾压压实度
【P151: 严格执行检验频率和质量标准,检验项目包括压实度试验和渗水试验两项】
10、采用浅埋暗挖法施工时,多层多跨度结构的地段宜采用的开挖方法是(柱洞法)
A、正台阶环形开挖法、
B、洞桩法、
C、双侧壁导坑法;
D、柱洞法
【柱洞法施工是先在立柱位置施作一个小导洞,当小导洞做好后,在洞内再做底梁,形成一个细而高的纵向结构,适合多层多跨,P99页】
11、沥青混泥土A
C、与沥青碎石AM的实质性区别在于(混合料的空隙率不同)
A、级配比例严格;
B、加矿质填料;
C、加矿质细料;
D、混合料的空隙率不同
【1K432041沥青混合料分沥青混凝土(AC)和沥青碎石(AM)混合料两者的区别在于AC加矿质填料,级配比例严格。其实质是混合料的空隙率不同】
12、一个净高6M的水池,满水试验注水时间至少需要(5天)
A、3;
B、3.5;
C、4;
D、5
【注水每天不超过2米24h+每天间隔24h+第二天不超过24h+间隔24+最后注水24小时】
13、深基坑支护结构板墙部分材料可以回收的是桩是(SMW桩)
A、钢板桩;
B、组合SMW桩;
C、钻孔灌注桩;
D、地下连续墙
【SMW桩结构的特点主要表现在止水性好,构造简单,型钢插入深度一般小于搅拌桩深度,施工速度快,型钢可以部分回收、重复利用】
14、城市输配系统由低压和中压B或低压和中压A两级管网组成的管网是(二级系统)。
A、一级系统
B、二级系统
C、三级系统;
D、多级系统
【二级系统:由低压和中压B或低压和中压A两级管网组成】
15、沉桩施工的要求(重锤低击)。
A、重击低垂;
B、重锤低击;
C、先沉浅的,后沉深的
D、先沉坡脚,后沉坡顶
【锤击初始宜用较低落距,锤击过程应采用重锤低击。】
16、竣工质量(评估?)报告出具人是(质监站)
【若是申报用的质量评估报告,应为监理出具。若为最终存档的质检报告,应为质检站】
17、工程量综合单价法计价:人工费+材料费+机械费+措施费
18、以下关于 ,错误的是()。
A、接口回填;
B、检查井;
19-20题略
二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21、下列关于湿陷性黄土处理正确的是(灰土垫层法、强夯法、灰土挤密桩)
【P10在湿陷性黄土地区施工应注意采取特殊的加固措施,可采取灰土垫层法、强夯法、灰土挤密桩等成本低、施工简便、效果好的方法进行处理】
22、钻孔灌注桩塌孔原因为(地层土质太松;护壁泥浆性能差;钻孔过快;成孔后注浆太慢)
【P218钻孔灌注桩的塌孔与缩径产生的原因基本相同,主要是地层复杂、钻进进尺过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长没有灌注等原因所造成】
23、压路机压实操作原则有(先轻后重、先静后振、先慢后快,轮迹重叠)
【干扰项先高后低】
24、HDPE膜的质量控制要点是(韧度,厚度、强度 、均匀度)
【HDPE膜的质量是工程质量的关键,特别要严格检验产品的外观质量和产品的均匀度、厚度、韧度和强度,进行产品复验和见证取样检验。】
25、顶管井内应安装的设备有(导轨,顶铁,油泵,千斤顶)
【1K415016 普通顶管法施工技术】
26、沥青再生剂的指标(粘性,流变性,溶解分散能力,表面张力)
【P28沥青再生剂的技术要求是:1.必须具有软和与渗透能力,即具备适当的黏度;2.必须具有良好的流变性质,复合流动度接近1,显现牛顿液体性质;3.必须具有溶解分散沥青质的能力,即应富含芳香分。可以再生效果系数K一再生沥青的延度与原(旧)沥青延度的比值表征旧沥青添加再生剂后恢复原沥青性能的能力;4.具有较高的表面能力;5.必须具有良好的耐热化和耐候性】
27、盾构法施工现场的设施布置说法正确的是(盾构应置于混泥土基础之上、气压盾构应设空压机、泥水式盾构设泥浆处理和中央控制、土压式盾构设出土和堆土设施)
【1K413022 盾构现场的平面布置包括:盾构工作竖井、竖井防雨棚及防淹墙、垂直运输设备、管片堆场、管片防水处理场、拌浆站、料具间及机修间、两回路的变配电间、电机车电瓶充电间等设施以及进出通道。】
28、在支架上现浇预应力混凝土连续梁,下列说法正确的是(验算倾覆的稳定系数不得小于:1.3;临时固接;悬臂合龙顺序先边跨、再次跨、后中跨;挂篮与梁质量比0.7)
【【【P63,1K412041】】】
29、关于补偿器的说法正确的是(管道与检查井洞口处已回填 ,支架一端导架,临时固定松开,带插管)
【IK415021 热力管道施工与安装】
30、关于管道回填正确的是(竖向支撑,人工两侧回填,化工塑胶管回填中粗沙)
【IK415021 管道施工与安装】
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)背景资料
某工程招标,1300万,工价固定合同,工期130天,A公司中标后50天才被通知签订合同,要求立即进场。又突然要求压缩为90天。A公司为了赶工期,更换有经验的项目经理人选。地下出水没有控制好,全面上涨,耽误工期造成损失。
做法1:制定材料控制质量保证措施
做法2:焊工不够,挑选会的来
问题
1、补充质量保证措施方案(4分)
2、指出招标方的违规之处。(4分)
3、项目部的违规之处。改正之。(4分)
4、项目经理应具备的条件(4分)
5、由于地下水没有控制好造成损失,施工单位可否索赔?(4分)
参考答案:
1、人机料法环(只要答对其中4点,每点1分)
2、甲方不对。中标通知书发出之日起30日应签订合同。(2分)变工期不对(1分),应通过监理协商,变更合同,手续(1分)。
3、不对。1)焊工特种作业持证上岗(1分)(2)新手3个月实习期(1分);(3)离岗时间超过6个月,重新考试(1分);4)安全教育及技术交底后(1分)
4、建造师资质(2分);安全B证;无大过错;(2分)
5、地下水没有控制好,不可索赔(2分),属于施工方自己的原因(2分)。
(二)背景资料
水池施工,原来建筑物很近, 水泥用量不多一次进货。施工中为降水设计方重新进行降水设计,比原来增加了工程量。
事件1:项目部凭经验决定改变基坑支护方案,由外锚杆改为土钉支护,结果出现相邻建筑物开裂事故。
事件2:浇注混泥土,高差2米,向下采用圆筒溜槽方法
事件3:监理要求出具水泥检验证明,停工耽误7天。造成损失。
问题
1、补充水池施工施工方案内容(4分)
2、对事件1进行分析,项目决策,应该怎么做(4分)
3、事件2的做法对不对?(4分)
4、增加降水工程费用是否可索赔?监理的停工令对错与理由(4分)
5、能否向业主或水泥商索赔。(4分)
参考答案:
1、危险性较大的工程,现浇钢筋混凝土水池施工前,应编制施工方案,主要内容包括结构形式、施工工艺及流程、模板及其支架设计。应补充:满水试验方案,抗浮措施方案,预应力浇筑方案,吊装方案等。(只要答对其中4点,每点1分)
2、这个事故是项目部的重大决策失误(1分)。变更这么重要的方案属于重大决策,仅仅凭经验不对。(1分)应与设计监理洽商,通过计算(1分),可行的话,要办理变更手续,审批后实施(1分)。
3、圆筒溜槽可一减少混凝土对构筑物的冲击位移,是工地常用做法(2分)。但高度应减低1米(2分)。
4、可以索赔,是设计变更代表建设方的(2分)。监理是对的,因为时间超过了水泥的质保期6个月,可能受潮不能用。应检验,不好的话应重新进货。(2分)
5、不能向业主索赔(1分),属于自己管理问题造成的损失(1分)。但可以要求水泥供应商负责(1分),应该按照合同约定(1分)。
(三)背景资料
某城市管道工程,长900m、分为3段,每段300m。
做法1:热力管道功能试验的为强度试验和气密性试验,均为1.5P,及24h.
做法2:管沟中的平基与管墩基础分别浇注
做法3:机械挖槽开挖一次到底,测量员只控制高程和宽度,人工找平后进入后面的工序
问题
对做法逐条分析,指出正确做法。
1、不对。热力管道功能试验为:强度试验1.5P,稳压10min,检查无渗漏、压力降,后降至设计压力,稳压30min,检查无无渗漏、压力降为合格。(2分)气密性试验1.25P,不小于0.6MPa,保持1h, 压力降不大于0.05MPa。(2分) 试运行72h.(2分)
2、不对。管沟中的平基与管墩基础应一次浇注。(2分)为了提高强度原因(2分)。
3、不对。沟槽深应分层开挖,管底基础到管顶以上o.5m范围内必须人工回填;(2分),控制开挖中心线(2分),验收复测(2分),应用坡度板找平(2分),请设计验槽后才可以进入后面的工序(2分)。
(四) 背景资料
某桥梁工程,A标段上下层结构,上部为现浇预应力混凝土连续梁三跨,已中标在做;B标段欲通轻轨的桥,在A标段中间,高出3.5米,为方便管理也让做。
项目部做法1:桥底下小溪水流不大,河道窄。用双洞管函。回填后做浇筑支架的基础。但后来情况变化B标不能这么做了。
做法2:钢梁(支架)用1.1倍的载荷进行了预压。
问题
1、双洞管函设计时,应考虑那些问题?(6分)
2、(挂篮)支架基础预压的作用是什么?(本题内容可能有意超出书本) (6分)
3、现浇梁预拱度设置,除了考虑施工载荷引起的弹性变形,还应考虑那些载荷与变形?(6分)
4、B标连续梁可采用怎么样的浇筑方法?(6分)
5、写出该方法的浇筑顺序。(6分)
参考答案:
1、双洞管函的方法很好,设计考虑①管涵横截面应满足流量的要求(2分)②管函本身强度应满足要求(2分)③满足上层荷载的要求(2分)
2、挂篮预压的目的:(1)检验支架的强度和稳定性(2分)(2)检测支架承受载荷引起的弹性及非弹性变形量(2分)(3)检测支架承受载荷后地基的沉降变形(2分)
(“采用挂篮悬浇主梁时,挂篮设计和主梁浇筑时,应考虑抗风振的刚度要求;挂篮制成后应进行检验、试拼、整体组装检验、预压,同时测定悬臂梁及挂篮的弹性挠度、调整高程性能及其他技术性能。”)
3、应考虑风振的刚度要求(2分),梁本身总量荷载,机具荷载等(2分)引起的非弹性变形(2分)。
4、现浇预应力混凝土连续梁的常用施工方法有支架法、移动模架法和悬臂浇筑法。(3分)
本题宜采用悬臂浇筑法(3分)。
5、悬臂浇筑顺序:①在墩顶托架或膺架上浇筑。号段并实施墩梁临时固结;②在0号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段;③在支架上浇筑边跨主梁合龙段;④最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。(6分)
(五)背景资料
某道路工程,南北幅分开做,路基工作包括雨水井……项目部画了网络图。
问题
(1)指出网络图的关键线路(6分)
(2)将网络图转换为横道图(6分)
(3)那些分部分项工程可用流水作业,压缩工期(6分)
(4)雨季施工措施补充(6分)
(5)改性沥青路面的施工技术要求(6分)
参考答案:
1、关键线路(最长的线路均为149天)有2条:
①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨(3分)
①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑨(3分)
2、横道图:依样画表格,画横线条,每一格10天,每项工作的最早开始时间和持续时间上下对齐。(6分)
3、可用流水作业,压缩工期是关键工作的上的南北幅的路基路面,可以同时施工,交叉作业。(6分)
4、雨期施工:①以预防为主,掌握天气预报和施工主动权。②工期安排紧凑,集中力量打歼灭战③做好排水系统,防排结合④准备好防雨物资,如篷布、罩棚等⑤加强巡逻检查,发现积水、挡水处,及时疏通。道路工程如有损坏,应及时修复。(只要答对其中3点,每点2分)
5、SMA改性沥青的摊铺,与普通沥青路面基本相同(2分),不同的是:温度比普通沥青高 10 ~20 ℃,间歇式拌合设备生产 ,拌合时间经试拌确定,不宜少于 45s ,贮存时间不宜超过 24h ,宜随拌随用,初压温度不低于 150 ℃ ,碾压终了的表面温度应不低于90 ℃,遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。(只要答对其中4点,每点1分)
2012年一建市政工程真题答案(网友版)
2012年一建市政工程真题答案(网友版)
单项选择题(每题1分,共20题,总分20分):
1、选项:重力式
P42:重力式挡土墙依靠墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力(土压力),以维持土体稳定。
2、选项:变形量
P5:(沥青)路面使用指标:承载能力、平整度、温度稳定性、抗滑能力、透水性、噪声量。
3、选项:先快后慢
P16:土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。
4、选项:弯拉强度40%
P36:在混凝土达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通过。
5、选项:交角小于60度应设吊架或吊装扁担
P68:吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度,一般不应低于设计强度的75%。其孔道水泥浆的强度不应低于构件设计要求,如设计无要求时,一般不低于30MPa。P69:吊绳与起吊构件的交角小于60度时,应设置吊架或吊装扁担,尽量使吊环垂直受力。
6、选项:每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程
P80:宜避开雨期施工,若在雨期施工,必须做好防洪及防雨排水工作。
当顶力达到0.8倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进。
P81:每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程。
7、选项:盾构法
P90:在松软含水地层、地面构筑物不允许拆迁,施工条件困难地段,采用盾构法施工隧道能显示其优越性。
8、选项:坑顶位移,向基坑方向水平位移
P101:当基坑开挖较浅,还未设支撑时,不论对刚性墙体还是柔性墙体,均表现为墙顶位移,向基坑方向水平位移,呈三角形分布。
9、选项:盾构姿态
P126:浅形控制的主要任务是通过控制盾构姿态,使构建的衬砌结构几何中心线线形顺滑,且位于偏离设计中心线的容许误差范围内。
10、选项:早强混凝土
P140:喷射混凝土应采用早强混凝土。
11、选项:人工排水下沉
P150:排水下沉干式沉井方法适用于渗水量不大、稳定的黏性土。
深度5m,直径2m选择人工开挖较经济合理。
12、选项:壁板缝较小时浇施工缝
P159:浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行。
13、选项:防渗
P203:膨润土垫GCL主要用于密封和防渗。
14、选项:建筑物外墙
P215:表4正文。建筑物外墙距灌木0.5m。其它如交通灯、警亭、天桥边缘不宜种。
15、选项:1.0米
P215:表4正文。道路路面边缘距乔木中心不小于1m。
16、选项:油松
P221:*根挖掘,这种方法只适用于落叶乔木和萌芽力强的常绿树木,如樟树、白玉兰、悬铃木、柳树、银杏等。
17、选项:水泥混凝土
P223:整体路面包括水泥混凝土路面和沥青混凝土路面,可用园林主道。
18、选项:不平衡报价法
P243:最常用的投标技巧是不平衡报价法。
19、选项:大于0.2mm
P330:钢筋混凝土管片不得有内外贯穿裂缝和宽度大于0.2mm的裂缝及混凝土剥落现象。
20、选项:消化池
P395:掌握水池气密性试验的要求,水池有池顶盖板需封闭,消化池有顶盖板,因为消化池会产生有害气体,联想:沼气池。
案例一(本题20分):
问题及答案(题干略):
1、本案例的施工组织设计审批符合规定吗?说明理由。(共4分)
答:本案例的施工组织设计经项目总监审批后实施不符合相关规定。(1分)
因为施工组织设计由项目部技术负责人组织编制,经项目部项目经理批准后(1分),必须报上级企业技术负责人审批(1分),并加盖公章(1分),还应报监理公司(建设单位)审核后方可实施;若有变更时,还应及时办理变更审批手续。
P270:施工组织设计必须经企业技术负责人批准方可执行,有变更时要及时办理变更审批。
P67:工程施工组织设计应经项目经理签批后,必须经企业(施工单位)技术负责人审批,并加盖公章后方可实施;有变更时,应有变更审批程序。
P224(复习题集):工程施工组织设计应经项目经理批准后,报上级企业技术负责人审批,并加盖公章方可实施。
2、补充挂篮进入下一节段施工前的必要工序。(共5分)
答:1、挂篮质量梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5,特殊情况下不超过0.7;挂篮施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于2,故在挂篮进入下一节段前应进行相关验算;
2、预应力混凝土连续梁悬臂浇筑段前端底板和桥面标高的确定是关键问题,应根据施工过程中监测挂篮前端垂直变形值、预拱度设置、已浇筑段实际标高、温度变化等确定悬浇段前段标高;
3、挂篮进入下一节段前还应检测前段梁段混凝土强度等级是否达到要求;
4、挂篮进入下一梁段施工前的必要工序为前梁段施加预应力即张拉锚固并与墩身练成整体;
P65~67.
3、针对挂篮施工检查不合格项,给出正确做法。(共6分,)
答:1、施工作业人员为方便施工,自行拆除防护设施是错误的。
施工中人的不安全行为是项目安全控制的重点之一,正确做法是(2分):必须采取有针对性的控制措施,把好生产“六关”即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关,杜绝人的不安全行为,如本案例中不允许作业人员自行拆除防护设施。拆除必须严格依据已批准的施工组织设计或拆除施工方案执行,建立拆除申请程序。
P343
2、电缆直接绑在挂篮上是错误的。
触电是项目安全生产事故的主要风险源之一,对经过或靠近施工现场的外电线路没有或缺少保护,容易造成施工中的触电事故。正确做法是(2分):依据施工现场平面布置图及临电安全技术规定敷设电缆线路,可采用架空线路或穿入绝缘导管内,并按规定悬挂“当心触电”等醒目的警示标志。
P283、P343
3、工机具材料集中堆放在一侧挂篮中是错误的。
挂篮是一对,并对称相向施工,集中堆放在一侧挂篮中势必会造成两侧悬臂梁段发生不均匀变形,平衡偏差不得大于设计要求,本案例相当于一侧预加荷载。正确做法是(2分):一般情况下工机具材料应按施工现场管理指定的堆放地点进行堆放,不得集中堆放在挂篮处;特殊情况下,经荷载验算后也应将部分工机具材料均衡堆放到两侧挂篮处。
P65、P66、P285
4、项目部应补充哪些记录?(共5分,答对一点得一分,至少5点)
答:项目部应设专职安全员负责施工安全生产管理活动必要的记录,施工现场安全资料应随工程进度同步收集、整理并保存,施工现场还应补充保存的资料有:
1、施工企业的安全生产许可证,建筑工程施工许可证,安全管理人员的考核合格证;
2、工程概况表,项目重大危险源识别汇总表,危险性较大分部分项工程专家论证表和危险性较大分部分项工程汇总表,项目重大危险源控制措施,生产安全事故应急预案;
3、安全技术交底汇总表,特种作业人员登记表,安全教育记录表,施工现场检查表;
4、违章处理记录;
P352
案例二(本题20分):
问题及答案(题干略):
1、将背景资料中工序按常规流程进行排序(用序号排列)。(3分)
答:2-4-1-3-5 (绑扎钢筋—安装预应力筋—安装模板—浇筑混凝土—张拉预应力)
P156:池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板或一次安装到顶分层预留操作窗口的施工方法;注意:不是必须先支模板,常规做法是先绑扎池壁非预应力钢筋。
P157:无粘结预应力筋应在浇筑混凝土前安装;
2、沉淀池满水试验的浸湿面积由哪些部分组成?(2分)
答:满水试验的浸湿面积应由沉淀池的池壁且不含内隔墙、池底两部分组成。
P163
3、根据清单计价规范,变更后的沉淀池底板、池壁、预应力的综合单价分别应如何确定?(6分)
答:根据案例所示污水处理厂扩建工程中,包括沉淀池、曝气池和进水泵房,因非承包人原因发生工程变更,即将预制装配式预应力混凝土结构沉淀池变更为现浇无粘结预应力结构,造成增加新的工程量清单项目,其对应的综合单价按下列方法确定:
1、合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定;如本案例中的沉淀池现浇底板可适用于曝气池现浇底板;(2分)
2、合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定;如本案例中的无粘结预应力。(2分)
3、合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出综合单价,经发包人确认后执行;如本案例中的现浇池壁。(2分)
P246、P247
4、沉淀池的措施项目费如何调整?(5分)
答:1、措施项目清单中的安全文明施工费按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价,不得作为竞争性费用,即不应作调整;(1分)
2、本案例因工程变更原因,引起措施项目发生变化,造成施工组织设计或施工方案变更,原措施费中已有的措施项目,按原有措施费的组价方法调整;原措施费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况,提出适当的措施费变更,经发包人确认后调整;(3分)
3、可以计算工程量的措施项目应按分部分项工程量清单方式采用综合单价计价;其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价,应包括除规费、税金外的全部费用。(1分)
P246、P247
5、根据有关事故处理原则,继续张拉施工前还应做好哪些工作?(3分)
答:除案例中已查明事故原因外,在继续张拉作用前,还应做好以下工作,:
1、本次事故相关责任者没有严肃处理不放过,即对事故责任人按规定进行必要处罚和处分;
2、全体人员没有受到教育不放过,即应组织进行安全教育工作,从事故中吸取教训,提高安全意识,改进管理工作;
3、防范措施没有落实不放过,即应针对事故发生的原因,制定切实可行的安全防护整改完善措施,防止相同或类似的事故再次发生。
P236建设工程项目管理
案例三:(本题20分)
问题及答案(题干略):
1、B公司与A公司应办理哪些方面的交接手续?(6分)
答:1、技术资料交接方面:承包人A公司应向分包人B公司提供总包合同,共分包人查阅;按分包合同的约定,及时向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件和各种相关设计图纸、水文地质等相关资料文件;向分包人进行设计图纸交底、安全技术交底;双方相关管理人员职务及通讯录等;(2分)
2、现场交接方面:向分包人提供具备施工条件的施工场地;及时提供分包合同约定的设备和设施;提供满足分包人施工需要的材料堆放场地及畅通的运输通道;提供现场临水临电接入点;现场坐标及绝对高程基准点等;(2分)
3、工序交接方面:针对本案例,管道及设备安装前,土建施工单位、安装单位及监理单位应对预埋吊点的数量及位置,设备基础位置、表面质量、几何尺寸、标高及混凝土质量,预留孔洞的位置、尺寸及标高、地脚螺栓等共同复核检查,并办理书面交验手续。(2分)
P266建筑工程项目管理
2、请指出参建单位中哪一方应道监察机构办理相关手续,并写出手续名称。(4分)
答:根据《特种设备安全监察条例》第十七条:锅炉、压力容器、起重机械等的安装、改造、维修以及场(厂)内专用机动车辆的改造、维修,必须由依照本条例取得许可的单位进行。即《特种设备安装改造维修许可证》。
特种设备安装、改造、维修的施工单位,本案例为B公司应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知当地特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工。
P367建筑工程法律法规选编
3、燃烧器出厂资料中,还应包括什么?(4分)
答:根据《特种设备安全监察条例》第十五条:特种设备出厂时,应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。
4、请列出B公司对无损检测单位及其人员资质审核的主要内容。(6分)
答:应对无损检测单位的资质审核的主要内容:1、审核其营业执照及执业范围;2、查验其企业组织机构代码及税务登记情况;3、审核其资质证书等级及执业范围及有效期;4、审核其安全生产许可证、质量保证体系;5、查验其主要检测设备质量检验文件是否齐全有效;6、查阅其近年类似工程检查项目业绩等(4分)
对其公司人员的资质审核:查验其无损检测人员的相关执业资格证件,检查执业范围及有效期,并核对其身份证、职称等信息是否相符;专业教育培训证明文件等;(2分)
案例四:(本题30分)
问题及答案(题干略):
1、工作井是否需要编制专项方案?说明理由。(6分)
答:必须编制施工专项方案。(2分)
因为按案例所列数据计算得知,工作井基坑挖深超过5m深,且地下水有一定影响,依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护应编制专项方案并组织专家论证。(4分)
P304
2、占用城市绿化用地需要办理什么手续?(4分)
答:任何单位和个人都不得擅自更改城市绿地规划性质和改变城市绿地的地形、地貌、水体、植被。需临时占用城市绿化用地前,应先取得当地城市绿化行政主管部门的批准,并办理临时用地手续,确定临时占用范围和时间,并需恢复原貌。
3、9#改为10#始发向8#井顶进前的技术准备工作有哪些?(10分)
答:1、开工前在编制施工组织设计的基础上,针对本工程顶管工程必须编制专项施工方案,并组织专家对专项方案进行论证,并在论证报告上签字;
2、组织相关人员熟悉设计图纸文件,项目部技术负责人应对全体人员进行书面技术交底,并办理签字归档手续;
3、收集相关地质、地下管线等资料以便对施工影响区域内的地下管线、建(构)筑物及障碍进行详细调查;
4、对控制点坐标及水准点绝对高程进行内外业复核;建立监测及测量控制点网系统;
5、制定质量安全保证计划、文明施工、环境保护、降排水、季节性等措施性文件;
6、组织试并收集相关顶进参数等,以便进行技术修正;编制作业指导书;
7、根据总进度计划,分解目标并编制实施性进度计划;
8、对施工作业人员进行质量和安全技术培训,并经考核后持证上岗。
4、工程变更由项目经理批准是否妥当?说明理由。(4分)
答:不妥当,因为项目经理没有这个权限。(2分)
工程变更应首先提交设计单位审核批准,并由总监理工程师签发工程变更令后执行。(2分)
5、是否可以索赔,索赔哪些内容?(6分)
答:可以向建设单位进行索赔。因为8#井受拆迁影响迟迟不能动工,是外部环境引起,非承包人原因造成工期延误、费用损失。(2分)
本案例中能索赔的内容有:1、工期;2、费用包括:人工窝工产生误工费用;机械租赁费用;停工过程中的保管维护费用;其他直接或间接费用以及利润。(4分)
案例五:(本题30分)
问题及答案(题干略):
1、指出不妥之处,说明正确做法。(10分)
答::1、现场直接加石灰拌合灰土路基做法不妥,灰土含水率、含灰率及拌合质量难以保证;
正确做法是:对于土质路基含水率较高的时候,可以采用翻挖、晾晒的方法使水分挥发,以使其接近含水率。(2分)
2、因怕扰民而取消压路机振动不妥,难以保证压实度;
正确做法是:不能关闭振动装置,可采取其他降低噪声的措施:避免夜间施工或采取有效的隔声、消声、吸声措施。(2分)
3、级配碎石基层用沥青乳液下封层养护3d不妥,养护时间不足。
正确做法是:养护时间不少于7d,一般为7-14d。(2分)
4、级配碎石骨料粒径达50mm不妥,用作基层时,粒料粒径不宜超过37.5mm。
正确做法是:过筛,骨料粒径为37.5mm,并形成连续级配。(2分)
5、气温+3度,没有采取措施不妥。
正确做法是:必须采取冬季施工措施,否则应停止施工。(2分)
2、产生路面病害的原因?(6分)
答:翌年产生沉陷、裂缝的主要原因如下:
1、因为压实作业时关闭了振动,导致压实度不够,下封层养护时间太短,基层强度还未达到要求,是翌年产生路面沉陷的主要原因;(4分)
2、冬季施工没有采取必要措施,也没有停工是造成翌年路面裂缝的主要原因;(2分)
3、冬季绿化移植是否有不妥,说明理由。(6分)
答::1、本案例中冬季组织移植数十科雪松和银杏树不妥。不应在冬期一次组织大量树木的移植,因为成活率受到影响,大树移植的时间是在树木的休眠期,春季树木萌芽期和秋季落叶后为时间。如有特别需要,也可以选择生长旺季的夏季移植,但选择连续阴天和降雨前后移植。(2分)
2、用50mm竹竿固定大树不妥,竹竿是柔性材料,不牢固。
应选用硬质的材料,如木杆,采用三柱支撑法进行固定。(2分)
3、冬天铺砌草块不妥。
南方温暖地区,铺砌草块四季均可,但北方地区,铺砌草块宜在春、夏、秋季进行。(2分)
4、园路面层冬季施工需要采取哪些措施?(8分)
答:园林主路中,可采用水泥混凝土路面和沥青混凝土路面。本案例未明确说明采用哪一种路面形式,故分别说明两种路面的冬季施工的相应措施:
水泥混凝土路面的冬季施工要点:
1、混凝土浇筑温度不少于5度;
2、可以加热水或加热砂石的方法提高温度,水加热不超过60度,砂石不超过40度,但不能直接加热水泥。
3、混合料的温度不能超过35度,不能采用含冰雪的砂石。
4、可适当掺加早强剂、速凝剂、防冻剂等外加剂。
5、基层应干燥,洁净,不得有冰雪和积水。混凝土浇筑时气温高于5度。
6、混凝土抗弯拉强度小于1Mpa,抗压强度小于5Mpa时,不得受冻。
7、及时覆盖保温,不得晒水养护,养护时间不少于28天。
8、坚持当天成活,避免夜间、大风、雨、雪天气施工;
基层进入冬期措施:视环境最低温度洒防冻溶液,随喷洒随碾压。
路基进入冬期措施:以机械开挖为主,人工开挖为辅,开挖冻土至设计高程。如果当天无法开挖至设计标高时,下班前应将开挖面刨松或进行覆盖,以免受冻等措施。
沥青混凝土路面的冬季施工措施为:
1、提高生产温度、出厂温度、施工温度。
2、运输时保温覆盖。
3、下卧层应干燥洁净,无冰、雪、霜。
4、采用三块两及时方针,即“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”。
2014年一级建造师考试《建筑工程》考试试题
2014年一级建造师考试《建筑工程》考试试题 单选题 1. 对有抗震要求的结构,箍筋弯后平直部分的长度不应小于箍筋直径的( )。 A.3倍 B.5倍 C.l0倍 D.15倍 多选题 2. 组合钢模板的特点有( )。 A.轻便灵活 B.周转率高 C.严密性差 D.通用性强 E.组装困难 案例分析题 3. A金融大厦工程项目投入使用五年后,计划重新对金融大厦进行装饰装修。本工程通过公开招投标确定由B建筑装饰公司承担施工任务,在工程施工合同的签订中,双方约定工程项目的装修施工质量应达到公司的企业标准(已通过审核认定)。在工程开工前,施下单位在上报的丁程资料中,用工程装饰装修质量计划文件代替装饰工程施工组织设计,建设单位工程师以不符合要求为由予以拒绝。 问题: (1)建筑装饰装修工程质量计划是以什么标准为基础的管理文件? (2)建设单位工程师的做法是否正确?试说明两者区别。 (3)建筑装饰装修质量计划的编制有哪些要求? 4. 某装饰装修工程公司承揽某商场的装修工程施工任务。 1.在门窗的制作与安装过程中采用了如下的施工方法。 (1)铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。 (2)建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。 (3)塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。 (4)在安装中空玻璃时,镀膜层朝向室外。 2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取了如下措施。 (1)厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。 (2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。 (3)对埋人砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。 (4)制作木门窗的木材中甲酸含量应符合设计要求。 (5)胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封,以防透气。 【问题】 1.在门窗的制作与安装过程中采用的施工方法有哪些是不妥当的?请改正。 2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取的措施有哪些是不妥当的?请逐一指正,并指出正确的措施或说明理由。 5. 某施工总承包单位于2010年5月与某公司签订了框架一剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28350m 2 ,地上22层,地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2010年6月24日,工程正式开工,地下连续墙工程由分包商进行施工。在实际施工过程中发生了以下事件。 事件1:在开挖过程中,遇到砂土层,监理工程师6月30日下停工令,其后进行地质复查;7月4日接到监理工程师下达的复工令,要求7月5日复工。 事件2:因分包商施工的地下连续墙出现质量问题,工期拖延5日